招标合同范本

① 关于签订招投标合同要注意些什么

你好，请问你是代表甲方与招标代理签订招标代理合同吗？
如果是，重要是要求代理公司提供合同范本，按照当地的招标代理合同范本
主要查看：1、服务范围及服务过程都包括的内容，比如，施工、监理招标代理业务；过程文件编织与提供为谁负责，是否包含办理开工证手续等等
2、招标代理费方面，最好叫代理公司提供代理费计算规定文件，在代理公司按照规定文件算出代理费的基础上可以优惠的，幅度要看你的谈判水平了，一般可优惠20%
3、应说明在办理过程中甲方所需办理的事项也应说清楚，以免后来扯皮
4、还有就是付代理费得事宜，支付对象，支付方式都应注意，这也是老板所关注的啊，也有叫中标单位支付的情况啊
如有不清楚事宜，敬请留言，尽全力为你提供帮助。

② 药品招标合同书范本怎么书写

甲方名称：____________________________________
乙方名称：____________________________________
项目名称：____________________________________
合同名称：____________________________________
招标编号：___________

本合同于_____年_____月_____日，由_________(医疗机构名称)为甲方，_________(投标企业名称)为乙方，双方根据______年______月______日_________医疗机构药品集中招标结果，依据_________市______年医疗机构药品集中招标采购《招标议价文件》要求，经甲、乙双方协商，于______年______月______日，按以下条款和条件签署，签订此项药品购销合同：
一、药品名称、规格、剂型、包装、厂家及中标价：见附件(中标成交药品目录)
二、合同金额： 以实际发生金额结算。
三、技术资料：乙方应向甲方提供中标药品品种的有关技术资料。
四、采购范围、采购方式、交货期、交货地点及交货方式：
采购范围：甲方必须在自己定标产品中给相应的投标企业提交采购订单。
采购方式：甲方必须通过_________招采平台采购。
交货期：乙方通过_________招采平台接到甲方采购订单后，在自己承诺的供货时间内交付药品。
交货地点：______________________________________________________。
交货方式：现场验收、网上记录。
五、付款方式
药品到货经双方验收合格后，由甲方在_________天内按合同总价付款给乙方。
六、质量保证
乙方应按合同附件(中标成交药品目录)规定药品的规格、剂型、包装、生产厂家、中标价向甲方提供中标药品。因药品的质量发生问题的，乙方应负责免费更换或退货。对于达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。
(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。
(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。
如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后_________小时内到达甲方现??BR> 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。
七、药品验收
乙方交货前应按出厂规定的检验方法，对产品做出检验。其记录附在质量证明书内，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。但有关质量、规格、批号、产地、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果应随药品交甲方。
八、违约责任
甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付货物款总值的百分之_________的违约金。甲方逾期验收，或逾期支付货物款的，甲方向乙方每日偿付货款总额万分之五的滞纳金。
乙方所交的药品品种、规格、技术参数、质量不符合合同的规定标准的，甲方有权拒收货物。
乙方在五个工作日内不能送货到甲方时，乙方向甲方每日偿付货款应送货款万分之五的违约金。
九、不可抗力事件处理
在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期间可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
不可抗力事件发生后，应立即通知对方及金药商务网络有限责任公司，并寄送有关权威机构出具的证明。
不可抗力事件延续_________天以上的，双方应通过友好协商，并通过监督领导小组的审核后，确定是否继续履行合同。
十、仲裁
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决，如协商不成;按合同事先约定条款，向招标经办方和监督领导小组提交仲裁或向合同签订地人民法院起诉。
十一、合同生效及其它
合同经双方授权代表签字并加盖单位公章后生效。
乙方投标文件的内容及其澄清内容构成本合同不可分割的一部分，如果投标文件或澄清的内容与本合同条款不符，以本合同的条款为主。
合同执行中，如需修改和补充合同内容，由双方协商，并在监督领导小组同意下，另签署书面修改补充协议作为主合同不可分割的一部分。
本合同有效期为_____年(_____个月，合同_________未满的药品除外)，从_____年____月____日至_____年_____月_____日。
本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，_________招采平台一份。
甲方(盖章)：_____________ 乙方(盖章)：______________
地址：_____________________ 地址：______________________
法人代表(签字)：_________ 法人代表(签字)：__________
委托代理人(签字)：_______ 委托代理人(签字)：________
电话：_____________________ 电话：______________________
电传：_____________________ 电传：______________________
邮政编码：_________________ 邮政编码：__________________
开户银行：_________________ 开户银行：__________________
帐号：_____________________ 帐号：______________________
_________年______月______日 ________年_______月_______日
签订地点：_________________ 签订地点：__________________

③ 招标代理合作协议范本

我目前也从事招标代理工作,据我所知,合同没有固定的文本,只要阐明交纳的基数、比例、以及双方的责任义务即可。个人认为专家费，餐费和工本费如果不需要对方开具发票可以不作为基数。

④ 招投标买卖合同的范本是怎样的

合同编号：_________

招标方：_________

地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

乙方：_________

地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

投标方：_________

地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

乙方：_________

地址：_________

邮政编码：_________

电话：_________

第一条中国_________公司(以下简称a公司)邀请具有资格的投标者提供密封的标书，提供完成合同项目所需的劳力、材料、设备或服务。

第二条第一位具有资格的投标者在交纳_________美元(或人民币)，并提交书面申请后，均可获得招标文件。

第三条每一份标书都要附一份投标保证书，且应不迟于_________(时间)提交给a公司。

第四条所有标书将在_________(时间)对投标者代表公开开标。

第五条如果具有资格的国外投标者希望与一位中国国内的承包人组建合资公司，需在投标截止日期前30天提出要求。

第六条标前会议将在_________(时间)_________(地址)召开。

第七条提交标书最后期限

1. 标书应按上述地址在_________年_________月_________日_________时之前寄至a公司。

2. 招标人可延长提交标书的最后期限，但至少应在原期限前七天通过电传或电报通知所有已索取投标文件的具有资格的投标者。在此情况下，所有原期限下招标人和投标者的权利义务顺延至新期限结束。

第八条项目概述(根据具体情况写)_________

第九条资金来源(根据具体情况写)_________

第十条资金要求

1.本合同项下的一切货物、服务均应来自有资格的投标者。本合同项下的一切开支仅限于支付这样的货物和服务。

2.货物、服务来源地与投标者国籍含义不同。

3.为说明自己有资格中标，投标者应向招标人提供1、所规定的证明，保证有效地执行合同。为此，招标者在公布中标者前，可要求投标者更新其先前提供的资格证明材料。投标者提供的材料应包括：

(1)法律地位证明文件复本，注册地及主要经营场所。如果是合资公司，应提供合资者的材料。

(2)提供主要合同执行人的资格、经历证明材料。

(3)填写执行合同计划所需设备。

(4)填写可能的分包人。

(5)目前进行中涉及投标者的诉讼的情况。

(6)项目构想细节。

4.投标者可更新资格证明申请，在投标日亲手交出。

5.由两家或两家以上公司组成的合资企业应满足以下条件：

(1)标书和投标成功后的协议书对所有合资人都有法律约束力。

(2)由所有合资人的授权签字人签署并提交一份委托书，提名合资人中的一个为主办人。

(3)合资主办人被授权承担义务，代表任何一位或全体合资人接受指导。整个合同的执行，包括款项支付仅由合资主办人办理。

(4)所有合资人根据合同条款对合同的执行共同负责。这点声明不仅要在上述委托书中，也要在标书和协议(投标成功时)中写明。

(5)随同标书应有一份合资伙伴间协议的副本。

第十一条投标费用

投标者承担准备和提交其标书所需的全部费用。无论投标情况怎样，招标者都不负担这些费用。

第十二条投标文件内容

1.向投标者发售的一套投标文件可花费_________美元(元)获得，包括以下几部分：

(1)卷一投标者须知合同条款：一般条款特定条款

(2)卷二技术规范(包括图纸清单)

(3)卷三投标表格和附件;投标保证书;工程量表;附录。

(4)卷四图纸

2.投标文件还包括在开标前发布的附件和召开的标前会议的会议纪要。

3.具有资格的投标者还可购买更多的文件副本，付费不退还。(价格如下，略)

4.项目承包人、生产者、供货人和其他人如欲得到投标文件，不要直接与中国a公司联系，应从具有资格的投标者处获得。

5.如果在规定的期限内，文件无损坏的被归还，无论是作为标书的一部分或其他情况下，投标者的资格证明费可被返还：

(1)若提交标书，费用的_________%返还;

(2)若未提交标书，在投标截止日前归还文件，费用的_________%返还。

6.希望投标者认真阅读投标文件包含的各项内容。投标者要承担因不遵守文件规定导致的风险。不符合文件规定要求的标书将被拒绝。

7.投标文件四卷装订在一起，投标者应仔细检查是否缺页，及附件是否完整。

⑤ 招标书合同条款后面还用把合同范本加到后面吗

不用，目前的合同都是在合同范本的基础上修改的，合同范本只是提供一个标准的合同框架，具体的条款参考通用条款和双方拟定。
有一些在合同范本里没有提到，但是想要添加的条款，可以在补充文件里写上。
不过都要经过当地的行政主管部门审批，通过才算，即使不通过也会有修改意见。

⑥ 联合体中标后与招标方签定合同范本

截止目前，还没有很成熟的范本用于普遍的业务实际中，都需根据实际情况进行调整。在合同中要体现分配关系，把联合体各方在投标前签订的联合体投标协议作为与招标方签订合同的附件。招标方主要对联合体牵头人发生主要业务，至于联合体各方的分配只能由其自己解决。

在实际工作中,联合体应符合以下要求：
（1）投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
（2）联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；
（3）联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
（4）联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人，由联合体的各成员提交一份授权书，证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；
5）联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
（6）参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

⑦ 工程建设招标投标合同范本是怎样的

建筑招标施工合同范本 招标编号( ) 甲方(建设单位)：_______ 乙方(施工单位)：_______ 遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求，经工程项目报建和市招标办备案，甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商，特定协议如下。 一、工程项目的综合说明 1、名称：_______ 2、地址：_______ 3、规模：_______ 4、结构及层数：_______ 5、发包方式：_______ 6、发包范围：_______
6、加强自身管理教育员工遵纪守法安全生产增强质量意识在施工过程中确保安全由于分包方管理不善等因素引起的质量事故、安全事故、交通事故、人身伤亡事故等发生的费用均由分包方承担总包方不承担任何连带责任和赔偿责任 7、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工服从总包方达标现场的规划及其管理对自身原因造成的安全事故责任及由其雇员引发的诉讼责任负责在承担其经济损失的同时还应转承总包方由此造成的全部损失 8、负责编制《施工技术资料》、《施工安全资料》对资料的性、合法性、有效性负责 9、及时与发包方办理工程变更、隐蔽工程验收、材料价格认证及工期延误及各种索赔等手续 10、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工服从总包方达标现场的规划及其管理 11、对招募人员及时进行安全生产教育培训制定安全生产规章制度和操作规程对建设工程进行定期和专项安全检查并做好检查记录工程施工前向作业班组、作业人员详细说明安全施工技术要求要求签字确认对危险岗位人员应书面告知其操作规程和违章操作危害 12、承担属本工程施工单位应缴纳的上级有关部门收取的各项管理费用及社会费用以及自身原因造成的上级有关部门、发包方、总包方处罚带来的经济支出
13、发包方必须以自己的名义与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同因分包方原因造成的拖欠工程款问题由分包方自行解决对于因此而造成的影响和责任由分包方承担必要时总包方有权从工程款中扣除 14、分包方有义务执行总包方制定的ISO9002质量体系文件的有关规定服从总包方对工程质量的监督管理工程达到竣工验收条件后及时与发包方及有关各方联系进行竣工验收 15、合同签订前分包方一次向总包方交纳万元的履约保证金其中%用作质量保证%用作工期保证 第十二条：竣工结算 工程竣工验收之日起天内总包方会同分包方向发包方提出竣工结算报告发包方与总包方审定结算报告之日起天内总分包方根据 本合同第六条约定办理分包工程结算手续 第十三条：工程保修 1、工程保修期内分包方应按《建设工程质量管理条例》及总包合同规定的保修期限和保修范围负责对工程进行保修并承担发生的有关费用 2、分包方接到修理通知后必须在两日内及时派人修理否则总包方可自行修理返修费用总包方在保修金内扣除不足部分由分包方向总包方交付 第十四条：违约责任
1、总包方未能按合同约定履行自己的主要义务影响工程施工并造成损失的由总包方承担全部责任 2、工程质量达不到合同质量要求的分包方除承担发包方的罚款外另按工程结算造价的%向总包方支付违约金 3、分包方不能按合同规定时间竣工造成工期迟延的承担总包合同约定的工期每拖一天按工程造价罚%的违约金不能及时与发包方办理工期延误签证或工期顺延证明的罚款元并承担由此造成工程拖期发包方的罚款 4、收取工程款不能按约定时间交回总包方的按收款额的10%罚款 5、分包方不得将分包工程进行转包否则总包方将有权解除分包合同并除以工程总造价10%的罚款分包方承担由此造成的全部损失 第十五条：合同变更和解除 有下列情形之一的双方有权解除合同： 1、因不可抗力致使不能实现合同目标 2、分包方私自从发包方拨款的和分包方在工程进度、工程质量、施工劳力配备、现场管理、安全保障方面履行合同的能力不足以实现合同规定的目标经总包方两次书面催告合理期限内仍不能解决的 发生上述第2项情形的分包方应在接到总包方书面通知之日起五日内自行撤出现场终止合同割算工程款余款自发包方拨付后30天内付清除按照第六条规定结算外总包单位再扣除已完工程结算造价的10%用于弥补阶段亏损