架管租赁合同

㈠ 架子管、扣件租赁合同范本

你好！我是网上帮你搜索到的，希望能帮到你！ 钢管扣件租赁合同 （简称甲方） （简称乙方） 经甲、乙双方协商，达成合同条款如下：（一）乙方因承建 工程，现因施工需要向甲方租赁钢管、扣件及各种配件。（二）租赁品种、数量、保证金、租赁费及赔偿费标准：品种租赁数量保证金（元/吨）保证金总额（元）租金单价赔偿价（元）钢管 20元/m扣件 6元/只钢管详细规格Q486m4.5m3m1.5m相应钢管规格数量 钢管每二百五十米为壹吨，扣件每一千只为壹吨。 以上租赁品种、详细规格、数量以乙方签收单位为准。（三）租赁期限自 年 月 日至 年 月 日止，如需延长租期，应在合同到期后十天内另行办理续租手续。（四）乙方应在签定合同后立即向甲方提交一份钢管、扣件、配件的进场时间安排表，以方便甲方按时、按量供应。 乙方须在每次提取物资五日前告知甲方，并办理告知手续，否则，由此造成乙方的损失由乙方自行负责。（五）租金每月按实际租借数量、天数结算一次，乙方应在甲方开出结算单后十五天内付清款项，逾期每天加收千分之五的违约金。（六）乙方应于签订合同时一次性支付全部保证金。租赁期间不得以保证金抵作租金，乙方全部返还租赁物并经甲方验收合格后办理结算，结算后甲方将保证金退还乙方。（七）乙方租借钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货，双方当场点清验收数量，出入库堆放等一切运杂费由乙方承担，提货单由乙方代表 签字后生效。（八）乙方应遵照建筑安全操作规范安装，施工时，必须由专业技术人员负责操自行负责。（九）缺损赔偿及修理费计算标准： 1、乙方租借钢管不得截断，归还时必须在提货单上注明尺寸归还，如另外规格代替，应在甲方允许的前提下，按照以长代短的原则，若以短代长，每米赔偿3元或拒收。 2、乙方不得在钢管随意钻孔、切割、焊接或以次充好，发现上述情况，甲方有权拒收。钢管缺损每米赔偿20元；扣件扭曲变形、断开裂缝作报废处理。扣件每只赔偿6元，缺扣件螺丝每套赔偿0.6元。3、扣件每只收清理上油费0.10元，钢管返还清洗转堆费0.06元/M，钢管弯曲度超过5%—20%以内，校直费每米0.5元，自行修正后不变形，不收变形整理费。（十）乙方有下列行为之一的，甲方除有权要求乙方按约定承担违约责任外，还有权单方解合同： 1、合同期满后，乙方未按约定办理续租手续的，甲方除按乙方实际租用天数并照合同规定收取租金外，逾期每天加收总金额的千分之五的违约金。2、同一工程项目中，乙方实际租赁数量未达约定租赁数量的情况下，又租赁第三方钢管、扣件及配件的，甲方有权没收乙方的保证金。3、在租赁期内，乙方将租赁物转让给第三方使用，或将租赁物变卖抵押的，乙方除应赔偿损失外，甲方还有权没收乙方的保证金。（十一）乙方与甲方签定租赁合同时，应出示法定代表人身份证原件、营业执照副本原件，并向甲方提供一份法定代表人身份证复印件、营业执照副本复印件（加盖乙方公章）。（十二）本合同签订即发生法律效力，如双方发生纠纷由甲方所在地人民法院裁决。（十三）本合同可一式多份，根据需要各执数份。（十四）备注： 甲方盖章： 乙方盖章：法定代表人： 法定代表人：经办人： 经办人：电话： 电话：签订日期：签订地址：

㈡ 钢管脚手架租赁合同

钢管扣件租赁合同 （简称甲方） （简称乙方） 经甲、乙双方协商，达成合同条款如下：（一）乙方因承建 工程，现因施工需要向甲方租赁钢管、扣件及各种配件。（二）租赁品种、数量、保证金、租赁费及赔偿费标准：品种租赁数量保证金（元/吨）保证金总额（元）租金单价赔偿价（元）钢管 20元/m扣件 6元/只钢管详细规格Q486m4.5m3m1.5m相应钢管规格数量 钢管每二百五十米为壹吨，扣件每一千只为壹吨。 以上租赁品种、详细规格、数量以乙方签收单位为准。（三）租赁期限自 年 月 日至 年 月 日止，如需延长租期，应在合同到期后十天内另行办理续租手续。（四）乙方应在签定合同后立即向甲方提交一份钢管、扣件、配件的进场时间安排表，以方便甲方按时、按量供应。 乙方须在每次提取物资五日前告知甲方，并办理告知手续，否则，由此造成乙方的损失由乙方自行负责。（五）租金每月按实际租借数量、天数结算一次，乙方应在甲方开出结算单后十五天内付清款项，逾期每天加收千分之五的违约金。（六）乙方应于签订合同时一次性支付全部保证金。租赁期间不得以保证金抵作租金，乙方全部返还租赁物并经甲方验收合格后办理结算，结算后甲方将保证金退还乙方。（七）乙方租借钢管、扣件及各种配件在甲方仓库提货或退货

㈢ 施工方与第三方签订的脚手架租赁合同纠纷适用建设工程合同的相关条款吗

1、不适用建设工程合同的相关条款，而是适用租赁合同的相关条款。
2、租赁合同，是指出租人将租赁物交付给承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。在当事人中，提供物的使用或收益权的一方为出租人;对租赁物有使用或收益权的一方为承租人。
3、租赁合同包括房屋租赁合同、融资租赁合同、车辆租赁合同、建筑设备租赁合同等。脚手架租赁属于建筑设备租赁合同。
4、《合同法》第二百一十二条租赁合同是出租人将租赁物交付承租人使用、收益，承租人支付租金的合同。
5、《合同法》第二百一十三条租赁合同的内容包括租赁物的名称、数量、用途、租赁期限、租金及其支付期限和方式、租赁物维修等条款。
6、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第十九条 财产租赁合同、融资租赁合同以租赁物使用地为合同履行地。合同对履行地有约定的，从其约定。

㈣ 钢管脚手架承包合同是否能定义为租赁合同判决书

外墙综合脚手架承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及现行有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方同意签订本合同，共同信守执行,特制订如下条款：一、承包内容：甲方同意将______________________________工程外墙钢管脚手架项目以包工包料形式承包给乙方承包。具体项目包括外墙钢管脚手架搭设、拆除及维护，来回运输费，外架搭设人工费，材料包括钢管、扣件、立挂式安全网、竹串板等，以上材料属乙方所有，完工拆除后由乙方自行运走。二、质量要求：外墙钢管脚手架的立杆距离为1600mm—1800mm，内外立杆距离为800mm，立面距离为1800mm,每步架900mm高处设有一道护身栏杆，内立杆与墙体距离为250mm—300mm，外立面须搭设剪刀撑，每搭设完一立面必须挂上安全网，并负责在本栋主楼外架每三层自然楼铺设一道竹串板，如需增加费用另计。所有脚手架搭设按惠州市安检站规范搭设。三、项目及计算方式：（以下涉及金额均不含税价）（1）外墙综合脚手架面积计算：按建筑物凹凸周长每个转角加壹米乘以高度（计算至女儿墙顶，有斜屋顶的应在屋檐口滴水处另加1.2米），卸料平台口外墙脚手架不扣减，外墙综合脚手架每平方米人民币_______元。（2）卸料平台：（卸料平台宽度2m：面积按2m乘高度计算；超过2m：面积按长边侧面乘高度计算），每平方米按外墙架单价计算。（3）安全通道、安全挡板、操作防护棚等，按实搭面积计算，外置上下楼梯按搭设周长乘高度计算，每平方米按外墙架单价计算。（4）室内楼梯单排钢管防护栏按每梯每层_______元。（5）施工作业过道（天桥）以侧面两边长度乘高度，每平方按外墙架单价计算。（6）电梯井以内围长度加宽度乘高度，每平方米按外墙架单价计算。（7）吊料平台、人货梯出入口、塔吊护墙，每层每个_______元。（8）满堂架每立方米_______元。以上项目所有木板工程材料、人工工资由甲方负责。四、工期计算：以上项目、单价是按照______天内工期计算，如因工程延期造成超期，甲方必须按已搭面积计租给乙方每天每平方米租金人民币0.15元，并逐月付清。工期的计算是从开始搭架之日起至外架拆除完毕之日止为施工工期。五、付款方式：甲方按搭设进度付款给乙方，当外架完成主体50%时，甲方再付工程总价_______的工程款，外架封顶后结算付至总价_______的工程款，剩余的_______待外架拆除期间付清全部工程款，甲方应在乙方外架拆架前一个月内计算出实搭面积。六、双方责任：（1）甲方应提供场地给乙方堆放材料和生活用水用电及设备材料的垂直运输。（2）若甲方没有按时向乙方支付工程款，乙方有权停工并追讨所欠工程款。（3）甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理。（如被发现盗窃钢管则以钢管原价格20倍处罚，盗窃扣件则以每个扣件200元处罚）（4）甲方应重视外架成品管理工作，不得随意拆除安全网、拉墙杆等，由此造成的所有返工工作由甲方负责。（5）乙方必须服从甲方管理人员的安排，严格把关、确保安全、保证质量、确保施工进度。（6）本协议以外增加的项目或甲方修改返工的费用应由甲方另外补给乙方，并签证手续，逐月付清。（7）乙方必须保证材料充足，不得影响甲方施工进度，否则每次罚款500元。（8）乙方在外架搭设过程中的安全事故由乙方自己负责。（9）乙方在搭设过程中的预埋件由甲方自行处置。（10）乙方人员应文明施工，不得在工地打架，赌博闹事，否则按甲方的管理制度接受处罚。七、违约责任：甲、乙双方应保持协议中规定的内容共同实施执行，若一方违约应赔偿另一方的经济损失。在施工过程中，如因甲方因素造成工程停工超过30天，甲方将按已完成工程量的90%结算给乙方，乙方有权对已完成工程进行拆除或按本协议的第四项计租。未尽事宜双方协商解决或另行补充协议。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字或盖章之日起生效，工程竣工结算付清款后自然失效。甲方：乙方：惠州市腾达脚手架工程有限公司代表人：代表人：联系电话：联系电话：签订日期：签订日期：

㈤ 钢管脚手架出租合同

钢管脚手架租赁合同

甲方： （简称甲方） 乙方： （简称乙方）

根据《合同法》有关规定，按照平等、互利原则。经甲乙双方友好协商签订本合同，须共同遵守。
一、工程概况
工程名称：桂林电子科技大学北海校区实验楼 工程地点；北海市南珠大道东侧 二、租赁内容及方式
1、甲方按包工包料方式发给乙方施工； 2、乙方包钢管及扣件、顶托、安全网和人工费；
3、乙方负责按规范要求搭设本工程的内、外墙脚手架，搭设出入口防护棚、井架上料平台。（内架包工包料）
三、价格及付款方式
1、搭设内架，按建筑总面积计算，每平方30.00元。
2、本工程外架按总实搭面积：12800平方米。按每平方17.00元正计算（此单价部随市场变化而调整）。剪力墙、柱所用到钢管及管扣乙方无偿提供。此价格乙方不负责税金，甲方以现金方式支付给乙方。
3、本工程满堂架，每搭设一层时支付完成工程量的70%，剩余30%在拆完后一次性付清。外架每搭设两层支付完成工作量的70%（做为材料费和人工费），主体结构封顶后支付外架工程量80%，剩余20%在乙方拆除外脚手架后3天内结清。
四、工期
外架工程按接到乙方开架一层起至甲方通知乙方拆架之日起为计价工期为
240天，外架如果超期按总工程量每月每平方2.00元人民币计算。内架自搭架之日起为计价工期为四个月，如果超期按建筑面积每月每平方2.00元人民币计算。超期款每月结算一次。如不按时付清超期款乙方有权终止本合同全部规定，乙方有权拆除所有外架并追回全部余款。
五、经济责任
因乙方不履行或不完全履行合同而造成双方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
六、双方责任 （一）甲方责任
1、甲方负责提供乙方材料堆放，处理好内部关系，要合理使用爱护脚手架，不得随意改变脚手架的紧固件，由此造成的后果由违约方负责。
2、甲方应无偿提供一间房给乙方作库房使用，免费提供钢管垫板和脚手架垫层浇砼和本工地工人用电用水和工人宿舍。乙方施工人员应纳入甲方公司意外保险中。
3、甲方应及时足额支付进度款，如甲方不按时支付所有款项，乙方有权停工，时间不超过一个星期。如支付款项超过一个星期的造成工程进度缓慢与乙方无关。
（二）乙方责任
1、乙方接到甲方进场通知后，应及时组织材料和施工人员进场，进场后必须做到文明施工，配合现场管理人员安排，保质、保量跟上工程的进度。
2、乙方负责提供脚手架的有关证件（搭设工的有效资格证书证件）和材料安全检测资料。
3、乙方施工过程中，要按规范要求施工，注意安全。一切有关安全事故由乙方负责。
4、甲乙双方工地人员偷盗材料，如发现，甲方有义务协助乙方处理好发
生在工地内的材料偷盗事件，并按有关法律程序处理。
5、乙方搭设脚手架必须符合国家规范，如不符合要求需要返工，甲方不支付工人工资及因返工而停工期间钢管的租金，有需返工，甲方通知乙方两次以上扔未返工的，甲方可直接雇佣点工进行施工，其工资由乙方承担。
6、所用钢管扣件、安全网、需合格检测报告。 七、其他
未尽事宜另行协商，必须服从建设单位、监理单位、施工单位及上级主管部门的管理。
八、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，至工程结算，付清全部工程款后自行失效。
九、开架日期： 年 月 日 拆架日期： 年 月 日
甲方 : 乙方： 甲方代表： 乙方代表：
年 月 日