工程勘察合同

① 工程勘察合同当事人解决争议的方式优先用哪个

对于合同争议的解决方式，主要有以下四种：
第一种是协商解决。协商是指合同纠纷发生后，由合同当事人就合同争议的问题进行磋商，双方都作出一定的让步，在彼此都认为可以接受的基础上达成和解协议的方式。
第二种是和解与调解。和解是指当事人自行协商解决因合同发生的争议。调解是指在第三人的主持下协调双方当事人的利益，使双方当事人在自愿的原则下解决争议的方式。和解、调解可以在诉讼外进行，也可以在诉讼中某个阶段进行。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成功的，可以根据达成的仲裁协议申请仲裁。但和解与调解并非当事人申请仲裁或提起诉讼的必经程序。
第三种是仲裁。仲裁是指合同当事人根据仲裁协议将合同争议提交给仲裁机构并由仲裁机构作出裁决的方式。仲裁机构是依照法律规定成立的专门裁决合同争议的机构。仲裁机构作出的裁决具有法律约束力。仲裁机构不是司法机关，其裁决程序简便，处理争议较快。当事人发生合同纠纷，可以根据事先或者事后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人不仅可以约定向中国仲裁机构申请仲裁，也可以约定向国外的仲裁机构申请仲裁。第四种就是起诉。法律依据：《中华人民共和国合同法》第一百二十八条当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。
显然，解决合同争议(纠纷)的方法，对于合同当事人来说，优先选择和考虑的必然是协商解决方式。

② 建设工程勘察合同属于建设工程施工合同么

根据《合同法》第274条规定,勘察、设计合同的内容必须包括以下条款：1、提交有关基础资料和文件（包括概预算）的期限.这是对勘察人、设计人提交勘察、设计成果时间上的要求.当事人之间应当根据勘察、设计的内容和工作难度确定合理的提交工作成果的期限.勘察人、设计人必须在此期限内完成并向发包人提交工作成果.超过这一期限的,应当承担违约责任.2、勘察或者设计的质量要求.这是此类合同中最为重要的合同条款,也是勘察人或者设计人所应承担的最重要的义务.勘察人或者设计人应当对没有达到合同约定质量的勘察或者设计方案承担违约责任.3、勘察或者设计费用.这是勘察或者设计合同中的发包人所应承担的最重要的义务.勘察工作的收费标准是按照勘察的内容来决定的,其具体标准和计算法需按原国家建委颁发的《工程勘察收费标准》中的规定执行.设计工程的收费标准,一般应根据不同行业、不同建设规模和工程内容繁简程度制定不同的收费定额,再根据这些定额收取费用.4、双方相互协作条款.双方相互协作条款一般包括双方当事人在施工前的准备工作、施工人及时向发包人提出开工通知书、施工进度报告书、对发包人的监督检查提供必要的协助等.双方当事人的协作是施工过程的重要组成部分,是工程顺利施工的重要保证.

③ 工程勘察合同中的“承接方式”怎么填写

1、工程勘察合同，是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

2、工程勘察合同中的“承接方式”填写，应当按照实际情况填写。
3、承接方式，说明勘察人以什么承包方式执行本合同的勘察任务，如全包方式、半包方式（包人工及机械设备，材料和临时设施由发包人提供）等。半包方式可通过合同附件方式，详细规定发包人为勘察人的工作人员提供的必需的生产和生活条件的设施标准或生活食宿标准，以及应由发包人提供的材料名称、规格和数量等。

④ 地质工程勘察合同是否需要缴纳印花税

需要缴纳印花税。
根据《中华人民共和国印花税暂行条例》（国务院令第11号）附件《印花税税目税率表》规定：“包括勘察、设计合同。立合同人按收取费用万分之五贴花。”

⑤ 建设工程勘察合同有哪些

我国工程设计施工勘察方面的法律法规有：法律 ，中华人民共和国宪法，中华人民共和国民法通则，中华人民共和国物权法，中华人民共和国合同法，中华人民共和国招标投标法，中华人民共和国建筑法，中华人民共和国安全生产法中华人民共和国城乡规划法，中华人民共和国劳动合同法，中华人民共和国仲裁法，中华人民共和国劳动争议调解仲裁法，中华人民共和国消防法，中华人民共和国档案法，中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国环境影响评价法(节选)，中华人民共和国节约能源法(节选)，中华人民共和国水污染防治法(节选)，中华人民共和国固体废物污染环境防治法(节选)，中华人民共和国环境噪声污染防治法(节选)，中华人民共和国刑法(节选)，行政法规，建设工程质量管理条例，建设工程安全生产管理条例，建设工程勘察设计管理条例，生产安全事故报告和调查处理条例，中华人民共和国劳动合同法实施条例，民用建筑节能条例，部门规章，注册建造师管理规定，建筑工程施工发包与承包计价管理办法，建筑施工企业安全生产许可证管理规定，房屋建筑工程质量保修办法建设工程质量检测管理办法，建筑工程施工许可管理办法，实施工程建设强制性标准监督规定，工程建设项目招标范围和规模标准规定，工程建设项目施工招标投标办法，评标委员会和评标方法暂行规定，建筑业企业资质管理规定。

⑥ 什么是勘察合同、设计合同

建设工程勘察、设计合同，简称勘察、设计合同，是指建设单位（委托方，亦称发包方）与工程勘察、设计单位（承包方或者承接方）为完成特定的工程建设项目的勘察、设计任务，明确双方权利、义务协议。在此类合同中委托方通常是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门，承包方是持有与其承担的委托任务相符的勘察、设计资格证书的勘察、设计单位。根据勘察、设计合同，承包方完成委托方委托的勘察、设计项目，委托方接受符合约定要求的勘察、设计成果，并付给阮方报酬。
勘察、设计合同的法律特征具有以下三个方面：（勘察、设计合同的当事人双方应当是具有民事权利能力和民事行为能力，取得法人资格的，在法律和法规充许的范围内均可以成为合同当事人的组织或者其他组织及个人。作为发包方必须是肯有国家批准的建设工程项目，且已落实投资计划的企事业单位、社会组织；作为承包方应当是具有国家批准的勘察、设计许可证，具有经有关部门核准的资质等级勘察、设计单位。勘察、设计合同的订立必须符合工程项目建设程序。勘察、设计合同必须符合国家规定的工程项目建设程序，而且合同订立应以国家批准的建设工程设计任务书或者其他有关文件为基础。勘察、设计合同具有建设工程合同的基本特征。

⑦ 签订建设工程勘探合同需注意那些方面

订立合同双方：
建设单位：＿＿＿＿以下简称甲方；
勘察单位：＿＿＿＿勘察院，以下简称乙方。
为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地
完成国家建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协
商，特订立本合同，以便双方共同遵守。
第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
第二条 勘察的范围、进度和质量＿＿＿＿＿＿＿＿。
第三条 甲方的义务
1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，
提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。
2．在签订合同时，甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日向乙方提交由设计单位提
出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份，提交由建设单位
委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。
3．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平
整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。
4．甲方必须在＿＿年＿＿月＿＿日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、
采青苗等项目的赔偿手续。
5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察
人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲
方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施
工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由
乙方负担）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。
第四条 乙方的义务
1．乙方应按照现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水
文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
2．乙方应于＿＿年＿＿月＿＿日进入现场勘察，＿＿年＿＿月＿＿日提交全
部勘察资料，提交测量透明图＿＿份，提交工程地质报告书一式＿＿份（如甲方需
要加印、加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方原因影响现场施工三天
以上，工期可顺延。
第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法
1．本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费，总价预计为
＿＿＿＿元。自本勘察合同生效后＿＿＿＿日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费
的30％的定金；勘察合同履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行合同的，无权要
求偿还定金，乙方不履行合同的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向
乙方支付勘察经费的30％；全部勘察工程结束后，乙方按合同规定向甲方提交勘
察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后＿＿＿＿日内，应按实际勘察
工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
2．属于特殊工程（如自然地质条件复杂，技术要求高，勘察手段超过现行规
范，特别重大、紧急、有特殊要求的工程，特别小的工程等）的收费办法，原则上
按勘测工程总价加收20～40％的勘察费。
第六条 甲方的违约责任
1．如果由于甲方变更计划，或提供的资料不准确，或未按期提供勘察、设计
必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应
按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或
重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。
2．甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向
乙方偿付违约金＿＿元。
第七条 乙方的违约责任
1．乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失，应继续完善勘察，并根据
造成的损失情况承担经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，减少或不付勘察
设计费。
2．乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费
外，还应付与直接受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
3．由于乙方的责任延迟提供勘察文件，时间达＿＿天以上的，每延迟一天，
应向甲方偿付相当于工程勘察费总价＿＿‰的违约金。
第八条 纠纷的处理
本合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一
部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的
合同管理机关申请调解或仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
第九条 其它
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
本合同＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本合
同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本合同具有同等
效力。
本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿＿份，送计委、建
委、建行……各留存一份。
建设单位（甲方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（盖章）
联系人：＿＿＿＿
通讯处：＿＿＿＿
电话或电报：＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿
勘察单位（乙方）：＿＿＿＿（公章）
代表人：＿＿＿＿（盖章）
联系人：＿＿＿＿
通讯处：＿＿＿＿
电话或电报：＿＿＿＿
开户银行：＿＿＿＿
帐号：＿＿＿＿
＿＿年＿＿月＿＿日订立

⑧ 什么是工程勘察合同，工程勘察合同应包括哪些

工程勘察是指勘察人对工程的地理状况进行调查研究，包括对工程进行测量，对工程建设地址的地质、水文地质进行调查等工作。勘察合同是指勘察人完成工程勘察任务，发包人支付勘察设的协议。勘察合同明确了发包人与勘察人之间的权利义务关系。工程勘察合同，一般包括提交勘察基础资料、勘察文件（包括概预算）的期限、勘察的质量要求、勘察费用以及其他协作条件等条款。
工程勘察合同应包括的内容：
1、提交勘察基础资料是发包人的义务，勘察的基础资料是指勘察人进行勘察工作所依据的基础文件和情况。勘察的基础资料包括可行性报告，工程需要勘察的地点。内容，勘察技术要求及附图等。为了保证勘察工作的顺利进行，当事人应当在合同中明确提交与勘察有关的基础资料的期限。
2、提交勘察文件是勘察人的基本义务。勘察文件一般包括对工程选址的测量数据、地质数据和水文数据等。勘察文件往往是进行工程的一个基础资料，勘察文件的交付能够影响工作的进度，因此，当事人应当在勘察合同中明确勘察文件的交付期限。
3、勘察的质量要求。主要是指发包人对勘察工作提出的要求。勘察人应当按照勘察规范和约定的质量要求进行勘察工作，按时提交符合质量要求的文件。质量要求条款明确了勘察成果的质量，也是确定勘察人工作责任的重要依据。
4、勘察费用是发包人对勘察人完成勘察工作的报酬。支付勘察费是发包人在勘察合同中的主要义务，因此在勘察费用条款中应当明确勘察费用的数额或者计算方法，勘察费用支付方式、地点、期限等内容。
5、其他协作条件。是指双方当事人为了保证勘察工作顺利完成所应当履行的相互协助的义务。发包人的主要协作义务是在勘察人员入场工作时，为勘察人员提供必要的工作条件和生活条件，以保证其正常开展工作。勘察人的主要协作义务是配合工程建设的施工，进行交底，解决施工中的有关问题，负责变更和修改预算，参加试车考核和工程验收等。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应当派人现场，并参加隐蔽工程的验收等。
当然勘察合同不只是包括这些条款，如当事人的名称或者姓名和住所、履行地点和方式、勘察 工作的范围与进度、违约责任、解决争议的方法等条款，也是勘察合同所应当具备的条款。此外，根据合同的性质和具体情况，当事人还可以协商确定其他必要的条款。