機械加工合同
Ⅰ 承攬加工合同跟設備采購合同有什麼區別
從字面理解,
一個是只負責加工,
一個是負責提供設備和材料,
能一樣嗎?
承攬加工合同 內容主要是你負責加工的部分你是負責加工製作,出勞力的,
設備采購 是購買成品或者原材料的。
Ⅱ 兩人合夥開機械加工廠的協議怎麼寫
協議就是註明誰和誰合資開什麼公司
誰出了多少錢
誰額外提供什麼東西
甚至誰的技術占不佔公司的股份
然後註明股份份額
然後分紅按什麼來
Ⅲ 機械外協加工協議
外協機械加工合作協議
需方:
供方:
一、總則
為了確保雙方合作關系的繼續與發展,在雙方友好協調溝涌的前提下,經雙方充分協議,雙方願意信守和改造下列條款: 二、雙方責任
1、雙方簽定首筆合同前,供方需繳納 萬元履約保證金,此保證金期限為一年,一
年後供方未出現任何違約現象,需方全額退回。
2、供方必須具備完善的機械加工條件和質量保證,為確保需方任務的順利完成,供方
要做到交貨及時,無條件滿足需方的供貨時間。逾期交貨一次,扣除履約保證金10%,影響需方生產進度導致需方受到經濟損失,由供方承擔全部費用。 3、首批訂單由供方無條件負責提供樣品、樣件,確認合格後由供方嚴格把好質量關時
進行批量製作。
4、供方確保需方的相關資料和產品不得外流或泄露,一經發現,後果由供方全權負責。
並扣除全額履約保證金。
5、質量技術要求:供方嚴格按需方圖紙要求及樣品生產加工,產品加工完畢,供方必
須進行自檢,產品在使用過程中出現的因加工問題造成的損失由供方負責。如所供產品質量不穩定,需方有權終止履行合同。並扣除全額履約保證金。
6、供方對所加工完畢的產品,應加以保護和防銹處理(尤其是外螺紋產品和磨床產品),
如果出現劃傷、碰傷視為報廢。報廢件供方應全額賠償需方提供的原材料費用。 7、如果產品由於供方加工報廢,供方必須把報廢原件拿回需方,重新領用原料,如供
方自行拿其它材料補用,使產品出現質量問題,供方負全部責任。
8、供方保證給予需方的價格合理,不允許聯合其他供應商報虛價,如經需方發現情況
屬實,扣除全額違約保證金。
9、堅決杜絕行賄受賄行為,雙方共同遵守,一經發現情況屬實,將扣除供方全額違約
保證金,並對采購員給予除名處分。
三、產品交付驗收
1、貨到需方廠內由需方檢驗員按圖紙要求及樣品驗收。
2、如供方提供的產品有質量問題,需方隨時提出,屬供方責任經確信後由乙方負責
賠償。 四、結算方式
1、供方將貨送到需方廠內,經需方檢驗員驗收合格後三個月內付款。 2、結算方式:電匯、支票或銀行承兌匯票結算。 五、其它
1、本協議經雙方代表簽字蓋章後生效,有效期為一年(自2011年 年 日至2012年 月 日止),逾期可續簽。
2、在本協議有效期內,雙方經辦人的變更,不影響業務合作及雙方責任的承擔。 3、本協議一式兩份,供需雙方各持一份,傳真件具有同等法律效力。
需方: 供方:
代表簽字: 代表簽字:
Ⅳ 機械加工合同範本有什麼需要注意哪些問題
我給你個大致的方向,你可以根據自己的實際情況改寫下:承 攬 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定 作 方:____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
定作方委託承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規格 單位 數量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標准和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標准。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為准;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為准,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
Ⅳ 怎樣與機械加工廠簽合同
根據以往的經驗判斷,
一般不超過五萬以上的都不用簽很細的合同,按照加工廠已有的合同或者標准範本就可以,通常是先報價,報完價確認加工就算下訂單了,下單應該付訂金。
樣品費也是加工內容的一部分,如果你們口頭有約定,標的額度不高,可以不簽合同。
合同內容關鍵是要包含以下內容:
第一條加工成品
編號名稱規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復製品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標准和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標准。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為准;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為准,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
Ⅵ 急求一份機械加工合作合同協議書.急!急!急!
合作協議書
甲方:xxx
乙方:xxx
因為甲方與乙方合作經營xxx機械加工廠,為確保雙方的權利與義務,經雙方協商簽訂此協議書 。具體如下:
1:甲乙雙方共同出資,其中所佔比例為:各50%:
2:甲乙雙方共享利潤,其中所佔比例為:各50%:
3:如果一方提出撤股需另一方同意方可執行:
4:如果一方要求另一方退股需另一方同意方可執行,並按工廠的市值加以評估後,除給予另一方應得的50%以外,另以5%作為補償:
5:由於工廠新建伊始,其他未盡事宜,雙方可再進行補充協議。
5:本協議在自願的情況下簽訂。
甲方:xxx
乙方:xxx
2008.3.12
這個只是簡單的樣子。還有個問題,工廠的法人是哪方?具體執行人又是哪方?這些都要寫進去的。最好再去公證一下,合作的事最好還是先小人後君子的好。
Ⅶ 機械加工廠臨時工標准合同怎麼寫
你要公平公正,他技術好。要麼他多受益,就是分配時他多分,要麼你再多出些錢或多出些力 ...本人提供收費的合同代寫服務,需要的可關注我的網路空間...
Ⅷ 甲方提供場地和機器供乙方加工的承包合同怎麼寫
跟格式跟的平常的承包合同一樣,具體條款上註明是由甲方提供場地(如有必要可詳細寫明場地的位置,平方數),甲方提供的機器的名稱\數量\新舊程度還能不能使用(可用附表以表格的形式詳細列明清單)\合同期滿機器的使用情況(要保證使用,還是有原來的機器就行了).如甲方沒有特別要求,你就按正常承包合同寫,註明場地\機器是甲方提供的。