監控合同

A. 監控工程合同樣本的違約責任

1、乙方必須嚴格按合同要求按時、按質（即合同要求的設備的規格、型號）版、按量完成供貨與權安裝調試完畢並交付甲方使用。如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向甲方支付違約金；若違約超過10天，甲方有權解除合同，所造成的損失，由乙方負責。
2、在乙方履行合同後，甲方保證按時向乙方支付合同款項，如有違約，每違約一天，按合同總金額的0.1%向乙方支付違約金。

B. 監控系統安裝合同在性質上屬於什麼合同

如果這個監控是你們賣給他們的，實質是貨物買賣合同。安裝只不過是買賣合同服務的一部分。如果這個監控是他們自己買來的，你們只管安裝和提供軟體服務，那是承攬合同了。

C. 求監控合同

監控系統安裝合同 編號：[]()合字第號 采購方(甲方)：__________________ 供應方(乙方)：__________________ 根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。 一、工程項目 1.工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。 2.交貨及安裝工程地點： 承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為准)的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，並包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為准)。 二、系統總造價及其支付 (一)系統總造價 1.本監控系統含稅總造價(含感應卡費用)為人民幣_______ 2.整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標准，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。 (二)工程款支付 甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款： 1.簽訂合同之日起_______日內甲方付總工程款的_______%; 2.工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______% 3.通過甲方及有關部門初驗驗收合格，並且系統無故障運行一個月後，再付總工程款的_______%。 三、工期 1.本合同簽訂後，乙方於_______年_______月_______日進場，到_______年_______月_______日止，完成安裝調試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為准)。 2.在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可後作出工期調整，以此確定竣工日期。 四、供貨及安裝 1.本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。 2.乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。 3.乙方使用的輔材必須先提供樣板並經甲方書面認可，方可采購進場安裝。 五、維修保養 1.本監控系統保修期為_______年，自工程完工並通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起_______小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用;年限、材料費、維護服務費：第一年免，第二、三年收取材料成本費2000元/年。 2.保修期屆滿後，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。 3.保修期屆滿後，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。 4.甲方要求軟硬體功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應繼續為客戶提供最優惠的服務。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內任何部分(如：線路、零件)後造成損壞;非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障。 六、雙方責任 (一)甲方責任： 1.審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到後的_______日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。 2.按工程進度向乙方支付工程款。 3.委派_______為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理並協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。 4.在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收。 5.組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。 (二)乙方責任： 1.按施工安全規范做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。 2.施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。 3.對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。 4.對現場所有已完工的建築及建築裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住戶財產，由乙方負責賠償。 5.遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。 七、違約責任 1.除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價_______%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。 2.甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的_______%計付違約金。 3.由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的_______%向甲方計付違約金。逾期超過_______日，甲方有權單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應就不足部分承擔賠償責任。 4.本監控系統若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標准， 八、其他事宜 1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後天內付清，否則按逾期付款處理。 2.本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。 3.雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。 4.雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。 5.甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知後必須及時回函，如果_______日內不答復視為認可。 6.本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清餘款後本合同第八條第2款仍需繼續履行。 7.本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具同等法律效力。 甲方：______________乙方：______________ 簽約代表：__________簽約代表：__________ 聯系電話：__________聯系電話：__________ 地址：______________地址：______________ 簽約地點：__________簽約時間：__________ 附:視頻監控系統設備清單 中華人民共和國合同法相關規定： 第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。 承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。 第二百五十二條承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標准和方法等條款。 第二百五十三條承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。 承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同。 第二百五十四條承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

D. 監控設備租賃合同範本

91出租網上有個通用的設備租賃範本，去看下吧

E. 監控 安防合同如何寫

安裝工程合同

於19＿＿年＿＿月＿＿日，聯洋航運有限公司（簡稱甲方），與藍天船用設

備有限公司（簡稱乙方），簽訂安裝主機的項目合同。

1．安裝工程名稱：12V－400ZC型主機。

2．工程地點：甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿港口。

3．工程范圍：本合同所附圖紙及估價單。

4．完工期限：本安裝工程將配合甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

在甲方港口建造工程完工後六十（60）天內，完成安裝工程，其中包括12V－

400ZC主機試驗運行。

5．安裝工程總價格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。

6．安裝工程付款進度：

第1期：甲方在本合同開始實施時，付給乙方工程總價15％，即＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；

第2期：甲方在A港口造船工程開始時，付給乙方工程總價15％，即＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；

第3期：在安裝管路時，甲方付給乙方工程總價10％，即＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；

第4期：在主機的主要設備運抵工地時，甲方付給乙方工程總價的40％，即

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；

第5期：在安裝工程完畢時，甲方付給乙方工程總價的10％，即＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿美元整；

第6期：在工程驗收合格後，甲方付給乙方工程總價余額的10％，即＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。

7．違約罰款：因乙方原因未准時完工時，應由乙方負責，應付違約罰款，每

天按總價的1％計算，即＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿美元整。

8．增加或減少工程：若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時，總價之增減，

應按雙方規定之訂單計算。若需新增加工程量，雙方應另行協商該項新增加工程

之單價。若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置，甲方

在驗收後，應按雙方規定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費，予以支付。

9．監督進度：甲方派去的監督人員或代表對工程進度予以監督並有權予以監

工、指導。乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工，不得以任何借口置之不理。

10．工程停止：若甲方通知乙方將工程停止，其原因並非應由乙方負責者，

乙方可停止並要求甲方按照已完成工程的數量、運抵工地的材料及其他合理費用，

在已交款中增付或扣除。

11．工程保管：在工程開始時，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材

料、工具、設備等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的災害外，乙方應對保管中的

一切，負損害之全責。如遇不可抵抗的天災人禍，乙方應詳列損害實情，向甲方提

出恢復原狀的價格及日期，以供甲方核對付款之用。若甲方決定不再繼續施工，按

合同第10條規定結束。

12．工程保證：除天災或因甲方使用不當的原因外，乙方應在甲方驗收後保

證工程質量良好1年。

13．附帶條款：在工程進行中，若因乙方的過錯，使甲方或其他人員受到損

害，乙方應負責賠償。但其損害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯

所造成，則應由甲方完全負責。

14．附件：本合同附件應視為本合同的一部份，與其他條款有同等效力。

附件包括：（1）圖樣；（2）估價單。

15．合同形式：本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。另各保留兩份副本供

雙方存檔備查。

16．附加條款：主機的保養－－乙方應在甲方驗收後，提供免費及定期對1

2V－400ZC主機保養服務1年，每六（6）個月派員一次維護正常運行。

本合同按雙方所簽日期生效。

甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 由：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

承包人（Contractors）。承包人與欲求安裝工程的業主（Promo

ters）雙方經洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同。承包者必須根據工程圖

紙及業主要求的特殊條件予以施工，而且在一定的時間內承擔維修業務。為完成安

裝施工任務，承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監督工程師及所需的勞動

力等。

工程承包有綜合承包人（總承包）（General Contractor

s）和專業承包人（Specialist Contractors）。承包人

對工程進度、質量、保證、驗收等承擔責任。業主必須按時支付工程進度款。

國際間的工程安裝和工程承包是一種比較實用的而且廣泛被人們所接受的經濟

技術的合作方式。

F. 求監控系統安裝合同範本

進入《中華文本庫》網站，在「文檔搜索」處填入「監控」兩個字，再點「go」，搜索結果中就有相關合同。