木料合同

❶ 求一份木頭買賣合同的範本

參考下

農副產品購銷結合合同

供方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

需方：____________________________________

地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

一、產品名稱、品種規格、數量、價格、交售時間

產品名稱
品種規格
計量單位
數量
單價
總金額
交售時間及數量

合計

合計人民幣金額(大寫)

二、質量標准、用途

________________________________________________________________

三、驗收辦法、時間、地點

________________________________________________________________

四、檢驗和檢疫的單位、地點、方法、標准及費用負擔

________________________________________________________________

五、交售地點及運輸方式和費用負擔

________________________________________________________________

六、超欠幅度、損耗及計算方法

________________________________________________________________

七、包裝標准、包裝物的供應與回收和費用負擔

________________________________________________________________

八、結算方式及期限

________________________________________________________________

九、獎售物資標准

________________________________________________________________

十、需方供應的產品名稱、規格、質量、數量、價格、供應時間及地點

________________________________________________________________

產品名稱
規格型號
質量等級
計量單位
數量
單價
總金額
供應交貨時間及地點

合計人民幣金額(大寫)

十一、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

____________________________________________________________

十二、違約責任

____________________________________________________________

十三、解決合同糾紛的方式

____________________________________________________________

十四、本合同於____年___月___日在____簽訂；有效期至____年___月___日

十五、其他約定事項

____________________________________________________________

供 方

單位名稱：________________________(章)

代 表 人：________

開戶銀行：________

帳號：____________ ____年__月__日

需 方

單位名稱：________________________(章)

代 表 人：________

開戶銀行：________

帳號：____________ ____年__月__日

❷ 甲與乙簽訂一份購銷木材合同

這就是一個合同糾紛案件，跟支付令扯不上關系，你可以以違約要求繼續履行合同為由起訴。根據甲乙之間合同約定糾紛管轄法院約定，沒有的，一般向被告所在地法院起訴。

❸ 砍伐樹木合同怎樣寫

木材採伐合同

甲方：×××木業有限公司
乙方：王××

根據《中華人民共和國合同法》之相關規定，經甲乙雙方共同協商，簽訂本合同。
1、甲方在××縣××鎮××村所購林木，由該村村委主任王××(乙方)負責組織人力進行採伐。
2、甲方要求自本合同簽定之日起3個月內完成該批林木的採伐任務，乙方表示接受。
3、原木規格尺寸應按照甲方的要求造材，甲方派出技術員進行現場指導。
4、木材採伐(含造材)價格100元/立方米，不剝皮，但需按甲方技術員指定的地點進行堆放。
5、採伐(含造材)費於每月月終結算並給付一次，最後一次於該批林木採伐完畢時結算並給付。結帳數以甲方檢尺運單數字為准。
6、甲方負責承辦木材採伐指標及木材運輸手續。如因手續不全造成乙方停工損失，甲方予以全額賠償。
7、如在採伐中發生山林權屬糾紛造成停產，乙方應負責調解和解決；因糾紛造成甲方經濟損失的，乙方予以全額賠償。
8、合同未盡事宜，雙方通過友好協商解決。
9、本合同經甲乙雙方簽字，並經××縣××鎮政府和××村委會鑒證後即具有法律效力，如有任何一方違約，由違約方賠償由此引起對方的一切經濟損失。
10、本合同一式六份，甲乙雙方各執一份為憑，同時報送××縣人民政府、××縣林業局、××鎮政府、××村委會各一份留存。

甲方： 乙方：

❹ 木材買賣合同應該怎麼寫，木材買賣合同範文

木材買賣合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，本著平等、互利的原則，經買賣雙方充分協商，特訂立本合同，以便雙方共同遵守。第一條 標的、數量、價款品名品種產地規格等級單價（元）總數量總金額合計人民幣金額（大寫）：（註：空格如不夠用，可以另接） 第二條 標的物的計量單位和計量方法：計量單位：___________________ ；計量方法：_____________________第三條 質量標准：_____________________________________________第四條 包裝標准、包裝物的供應和回收及費用負擔：________________________________第五條 合理損耗標准及計算方法：________________________________________________第六條 標的物的所有權自________時起轉移，但買方未履行支付款價義務的，標的物屬於___________所有。第七條 交（提）貨方式、地點、時間、數量：方式：_____________________________________________ 。地點：_____________________________________________ 。時間：_____________________________________________ 。數量：_____________________________________________ 。第八條 運輸方式及運輸費用負擔：________________________________________________ 。第九條 檢驗標准、方法、地點及期限：標准：_____________________________________________ 。方法：_____________________________________________ 。地點：_____________________________________________ 。期限：_____________________________________________ 。第十條 結算方式、時間及地點：_________________________ 。第十一條 本合同解除的條件：____________________________ 。第十二條 違約責任：買方：_______________________________________ 。賣方：_______________________________________ 。第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可申請當地工商行政管理部門調解；調解或協商不成的，按下列 種方式解決：（一）提交____________仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。第十四條 本合同自____________生效。第十五條 其他約定事項：___________________ 。本合同如有未盡事宜，須經買賣雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等法律效力。合同正本一式二份，買賣雙方各執一份；合同副本一式________份，交賣方所在地工商行政管理分局留存一份。賣方（章）：_______________ 買方（章）：_______________住所：_____________________ 住所：_____________________法定代表人：_______________ 法定代表人：_______________居民身份證號碼：___________ 居民身份證號碼：___________委託代表人：_______________ 委託代表人：_______________電話：_____________________ 電話：_____________________開戶銀行：_________________ 開戶銀行：_________________賬號：_____________________ 賬號：_____________________郵政編碼：_________________ 郵政編碼：_________________________年_______月______日

❺ 求木材代加工合同範本

木材加工承攬合同

訂立合同雙方：
承攬方：_________________
定作方：__________________
定作方委託承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名 規格 單位 數量 備注

第二條加工成品質量要求： __________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，並妥為保存，作為驗收的依據）

第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量： _________________________（1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

第四條技術資料，圖紙提供辦法： ____________________________________（1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復製品。3，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

第五條價款或酬金： _______________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

第六條驗收標准和方法：___________________________________________（1，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標准。2．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）
第七條 交（提）貨的時間和地點_______________________________________（1，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。2，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為准；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為准；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為准，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

第八條包裝要求及費用負擔：________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔： _______________________________________

第十條結算方式及期限： ________________________________________

第十一條其他： ___________________________________________（如：1．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有餘款的可以請求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責任：

一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二，交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（10％--30％幅度）或酬金總額的_____％（20％--60％幅度）違約金。

六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八，由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（10％--30％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（20％---60％的幅度）違約金。

三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和准備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________

_____年_______月______日訂

❻ 甲公司與乙公司簽訂一份買賣木材合同,合同約定買方甲公司應在合同生效後15日內向

1.甲公司拒絕支付餘款合法。乙公司未按合同約定交貨，未履行按約定交貨義務。
2.甲公司行使的是先履行抗辯權。條件：雙方互相負擔債務，一方在前，另一方在後。