焊制協議

A. 電焊機技術協議

500A二氧化碳氣體保護焊機技術要求
1、設備名稱：二氧化碳氣體保護焊機
2、設備型號：500A
3、設備數量：4台
4、交貨周期：2009年4月1日前
5、設備用途：
焊接≥3mm的低碳鋼、不銹鋼、鋁
6、設備描述
包括電源和送絲機構。
7、基本要求
7.1本設備必須是全新設備（包括所有零部件、元器件和附件），要適合第5項中所列所有產品的加工。
7.2 本設備結構設計合理，必須有足夠的強度、剛度以及良好的穩定性，並且其構件具有良好的耐磨性和較小的熱變形。本設備所有大的焊接件、鑄件應當進行適當的熱處理確保設備的精度穩定可靠。本設備在環境溫度-5℃—45℃，相對濕度≤95%條件下，能正常連續工作24小時，且精度穩定。
7.3 本設備零部件選用優質材料製造，所選用的機械、液壓、電氣、電子元件是優質的，成熟的，可靠的系列產品。
7.4 本後備有可靠的安全保護、報警、保險措施，以防止誤操作或意外事故致使設備受損或人身傷亡。
7.5 本設備的零件和儀表及全部圖紙資料的度量單位全部採用國際單位（SI）標准。所有儀表、零部件的設計、製造及所用材料應符合ISO和IEC標准。
7.6 本設備必須技術先進，操作直觀簡便，易於維護和維修。
7.7 本設備噪音按GB/T16769標准測試，不得高於65db（A）。
8、主要參數
8.1輸入電壓：3×380V。
8.2電壓允許波動范圍：±15%。
8.3電流調節范圍：60～500A。
8.4電壓調節范圍：17～39V。
8.5頻率：50HZ。
8.6額定輸出時，輸入功率（60%暫載率）：25KVA。
8.7絕緣等級：F級。
9、機械部分
9.2焊機需配備四輪驅動送絲機構，能精確控制送絲機的送絲速度和電壓。
9.3 接地線長度要求15m。
9.4 送絲機構需滿足直徑為φ0.8、φ1.0、φ1.2的焊絲送絲要求。
9.5 綜合控制電纜長度要求15m。
9.7焊機需設置有可調節的焊絲回燒時間。
9.8焊機需設置有可調節的收弧控制。
9.9焊機需設置有2步/4步板機觸發模式。
9.11焊機需具有電纜壓降補償功能，使之能補償長達60米電纜的壓降損耗。
9.14整套設備必須是全新設備，電子原器件性能可靠、穩定，焊機的工作噪音≤65dB。
9.15環境溫度：-5℃～45℃，相對濕度≤95%。
10、電氣部分
10.1 安裝環境
電源：三相交流電、380V（±10%）、單相220V（±10%）、50Hz、照明電壓交流36V。
10.2焊機能產生優良的恆壓直流焊接輸出持性，使用不同的焊材，能有效對低碳鋼、不銹鋼、鋁進行焊接。
10.3焊機需採用數字式電壓和電流表。
10.4焊機需具有塗層和密封的pc控制板，使焊機在惡劣環境中也能確保pc控制板具有較長的使用壽命。
10.5焊機需具有預送氣開/關的功能。
10.6焊機應具有過熱保護指示、過載保護和故障自檢的功能。
11、其他要求
設備應符合中華人民共和國安全標准及環境標准。
12、技術文件
12.1 提供檢測記錄或報告，提供設備質量標准和檢驗方法。
12.2 提供設備的有效合格證書以及設備所配備的測量儀器、儀表合格證。
12.3 合同簽訂後賣方應提供設備安裝所必須的技術文件一份。具體內容包括設備安裝基礎圖、動力線路布置圖、外觀平面布置圖以及相關的電子文檔。
12.4 主要零部件、元器件的檢驗由賣方進行並出具合格證。
12.5 提供本設備的合格報告，提供設備的全套安裝、調試、使用、維修所必須的技術資料，包括以下內容：
12.5.1 機械使用說明書（中文3套）
 液壓系統原理圖
 潤滑系統原理圖
12.5.2 電氣使用說明書（中文3套）
 電氣原理圖
 電櫃接線圖
12.6以上賣方提供的資料文件必須字跡清楚，內容完整，使用參考全面，用戶有權無償復制。
13、設備的製造、預驗收和終驗收
13.1 設備製造
本設備所有焊接件、鑄造件、機加工件及各附件的表面必須經過精整處理後方可油漆，確保設備外觀質量優良。
13.2 預驗收前的培訓
在設備總裝過程中，在裝配現場完成對買方人員的培訓，授課時間2天。
預驗收前培訓要求：賣方在設備所有部件生產完畢進入裝配之前應免費邀請買方派2名技術維修人員到賣方生產現場參加設備的機械、電氣系統的安裝調試。對設備的關鍵尺寸、裝配精度、液壓系統設計及原理，整機的操作和維修等製作詳細的培訓計劃（每人提供一份包含機械結構、液壓原理、電氣原理、設備維護等內容在內的培訓資料，此培訓資料以賣方標准培訓字為准），為用戶以後的使用、維護保養提供技術保障。
預驗收前培訓的具體內容包括：
 對買方技術人員進行機械、電氣、液壓原理和結構以及維護調整的培訓。
 對買方技術人員進行該設備操作培訓。
13.3 設備的驗收依據
 設備應符合中華人民共和國安全標准及環保標准。
 賣方產品《合格證明書》
13.4 設備預驗收
13.4.1 完成培訓後進行設備預驗收
13.4.2 預驗收在設備製造廠家進行，預驗收內容和步驟如下：
 外觀質量
 規格參數檢驗
 空運轉試驗
 滿負荷實驗
 靜態精度檢驗
 動態精度檢驗
 標准試件加工檢驗；
13.4.3 預驗收合格後，雙方簽訂《預驗收報告》，預驗收合格後設備才能打包發貨。
13.5 設備安裝調試
13.5.1 設備到貨後，賣方立即具備條件開始安裝（如果是買方原因導致設備到貨超過一個月未能安裝，質保期從設備到買方現場日期計算），並派有經驗的機械、電氣、操作人員到用戶工廠負責整台設備的安裝、調試及現場培訓。
13.5.2 在設備的安裝調試過程中，雙方人員密切配合。
13.5.3 在買方現場進行安裝調試過程中，買方人員進行全過程跟蹤作業，並進行相關的學習，賣方提供一周時間的系統授課。在培訓期間，賣方向買方提交設備使用說明書、診斷手冊等技術資料。確保設備進入正常工作狀態以及買方工程技術人員、設備操作人員和維修人員掌握設備操作、維護，使之達到獨立操作、維修水平。具體培訓內容如下：
 對買方技術人員進行機械、電氣、液壓原理和結構以及維護調整的培訓。
 對買方技術人員進行該設備操作培訓。
13.6 設備終驗收（買方現場）
設備安裝調試完成後，即刻進行終驗收工作，買方配合賣方完成設備終驗收所有內容，終驗收具體內容如下：
13.6.1 設備精度和功能驗收
 外觀質量
 規格參數檢驗
 空運轉試驗
 滿負荷實驗
 靜態精度檢驗
 動態精度檢驗
 標准試件的焊接檢驗
13.6.2 最終驗收如達不到要求，須延長調試時間，則調試費用均由賣方負責。
13.6.3 在完成以上終驗收所有工作內容後，雙方填寫《設備驗收報告》，完成終驗收。
14、質量保證及售後服務
14.1 該設備在正常情況下質保期為12個月，從最終驗收簽字之日起計算。質保期內如有主要部件損壞，自更換該部件起，再對該零件重新計算質保期。在質保期內，賣方無償提供設備維護和 更換零部件，接到用戶通知後，一星期內必須保證設備恢復正常運行。
14.2 主要部件的質保期為24個月。
14.3 質保期內售後服務由賣方免費負責。賣方自接到服務通知（傳真或信函）開始24小時內給買方作出響應，對用戶不能自行解決的問題賣方人員應在72小時內到用戶現場進行維修。
14.4 設備在質保期到期的前一周內派有經驗的設備工程師對整機進行一次保養並進行整機的精度校準。具體工作內容如下：
 設備機械、電氣維護保養。
 設備整機精度校調。
 設備電氣參數優化。
 以上工作免費。
14.5 賣方無償提供在國內的售後服務網點地址及數量、備品庫地址及數量、專業維修人員數量。賣方在投標文件中聲明的售後服務承諾以及服務方式和能力，售後服務不得違背其服務承諾或改變服務方式。
註：隨機附件如有變更時，賣方需書面通知買方，由買方認可後方可變更。

B. 鋼結構怎麼寫協議

鋼結構加工製作合同，和一般的加工承攬合同非常近似。但鋼結構工程構件的加工製作合同，又是非常特殊的定製式合同。具有以下的特點：
1、合同所有構件的設計和加工，除少數標准件以外，都是按照每個工程的需要而單獨定製加工的。因此一旦出現返工或者重作，對加工企業造成的損失是巨大的。
2、鋼構件的數量和設計，也是根據工程要求和工程進度來安排的。往往是在工程安裝過程中，又需要變更設計，或者增減構件的設計內容。為了防止因設計變更造成已製作的構件報廢的情況，需要在合同中對此事先予以約定。
3、甲方或者設計單位也往往只是提供加工單位藍圖，構件詳圖的設計還需要加工單位的設計人員完成，還有時加工單位需要根據設計院或者甲方的指令，臨時變更和另行設計構件。因此鋼結構製作安裝合同中，還常常含有設計的內容。
4、構件的檢測，包括出廠抽檢和現場到貨檢測，檢測人員既包括甲方駐廠代表、現場項目經理，還包括合同指定的工程監理，檢驗標准也遠遠高於一般的加工承攬合同的驗收標准。
5、製作工期一般較短。在北方，還因為氣候的原因，鋼結構工程的開工時間集中在夏秋季節，不同加工製作合同的工期往往出現集中和交叉的情況，因此鋼結構加工企業安排好加工調度，利用安裝工程的工期順延為加工合同創造工期是極有必要的。

根據以上特點， 加工製作合同需要注意以下的簽約要點：
（一）合同價格
鋼結構製作安裝合同與加工製作合同的價格形式相同，只是製作安裝合同價格中增加了安裝費用。價格包括以下幾類：
1、 固定總價――閉口價（不包括風險范圍）
2、 固定合同價＋追加合同價款＋國家定額費率（包括風險范圍）
3、 合同成本加勞務費
固定合同價格又分為以下兩種
1） 固定單價（僅僅包括加工製作費用，不包括材料、塗裝、運輸、稅金等費用，其他費用需要另行約定結算）
2） 綜合單價（含原、輔材料（含油漆）費用、檢測費、資料費、加工費、油漆塗裝費、稅金、管理費、利潤等，運輸費等，並可根據實際市場價格進行結算）
常見的價格為固定綜合單價。
4、 對風險范圍的說明：
合同報價表是合同中約定的風險范圍，在風險范圍以內的，價格不再發生變動；在價格風險范圍外的，應約定調整價格的方法。另外，應考慮到在國家調整價格鋼材出現差價時合同價格的調整情況。因為鋼材價格的漲跌也是需要考慮的風險范圍，否則就可能出現因鋼材價格的上揚導致利潤損失的情況。

※ 材料差價調整條款示例：
本工程材料差價的處理辦法：
如遇金融風波影響、市場價格變化，國家貨幣貶值造成通貨膨脹，材料提供方應在情況發生後10天內及時將調整原因、涉及調整的金額等以書面形式通知對方，對方應在十四天內與材料供應方進行協商，在收到供應方通知後10天內既不提出意見也不予確認的，視為同意材料價格的調整。

（二）設計變更
鋼結構製作安裝合同中設計變更部分，基本與鋼結構製作合同的設計變更涉及的內容相同，因此，設計變更部分的簽約要點也主要涉及到三種問題：
1）製作開工期限是按期還是順延的矛盾
2）有限的工期與增加加工量、等待新設計變更周期的矛盾
3）已完成構件因設計變更需要返工時，甲方是否同意價格調整的矛盾。
如果合同上沒有對上述風險的約定，甲方往往不會主動確認因其調整而造成加工方相應合同內容的改變。為此，應對設計變更及涉及到的合同價格、工期調整情況進行約定。市場部在簽約談判時，必要時需要安排有關技術人員到場對此進行把握，控制由於設計變更發生的風險。
※ 設計變更內容的條款示例
一、本合同定做構件全部由定做方進行設計，並出具有關技術要求和技術標准。
二、定做方正式提供的設計製造圖紙、說明和有關技術資料，是製造的有效依據，定做方有履行組織設計交底和三方匯審做出紀要的義務，作為製做的補充依據，雙方均不得擅自修改。
三、製作中如發現設計的錯誤或嚴重不合理的地方，發現方應及時以書面形式通知對方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承攬方按修改或變更的設計文件進行製作。
四、在定做方已確認設計圖紙並符合定做方技術要求及設計標準的前提下，優化設計、優化工藝、其節約的價值歸承攬方，投標方案中的報價書對確認後的設計不發生效力。
※ 設計變更後相關責任的條款示例
因定做方變更設計條件或提出變更設計的，由定做方承擔下列費用和責任：
1. 設計工作量增加的，追加相應設計費；
2. 材料設備增加的，追加材料設備款；
3. 工程量增加的，追加合同價款；
4. 造成承攬方構件製作和安裝的返工、停工或材料積壓的，賠償損失；
5. 造成工期延誤的，工期順延。
※ 設計變更涉及到的合同加工量、價款的調整及確認條款示例
工程設計變更確定後14天內，設計變更涉及價款調整的，由承包方向發包方發出書面通知，經發包方審核同意後調整合同價格。變更合同價款按以下標准：
1.合同中已有適用於變更製作的價格的，按合同約定變更；
2.合同中有類似於變更製作的價格，參照類似價格變更；
3.合同中沒有適用或者類似變更的價格，參照發包方或者承包方提出的變更價格，經雙方共同確認後執行。
發包方收到變更合同價款報告14天內，應就合同價款調整提出確認意見，既未確認也未提出協商意見的，視為變更價款報告已被確認。

（三）質量驗收
質量條款應包括三個內容：1、對加工材料質量的要求2、對製作質量的要求3、對保修的要求。由於質量條款是結算的前提，因此必須對以上三方面進行約定，以避免因材料質量、加工質量、保修上發生爭議，影響結算。
對加工質量，應在以下幾方面進行約定：
1、 材料的提供及要求
2、 製作質量的要求
3、 現場驗收、出廠驗收
4、 設計變更和返工後責任的歸屬
5、 保修期限
對質保期，一般宜約定為發貨完畢之日到安裝完畢之日，以免質保期按照慣例視為一年，質保金難以收回的情況。

※ 材料提供及要求合同條款示例：
示例1：原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1） 用承攬方原料完成加工工作，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並提供原材料質量保證書、油漆質量保證書、產品合格證等以接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2） 原材料采購單價按月由定做方審核確定。

※ 製作質量要求的合同條款示例：
示例1：製造技術要求：以發包方提供的圖紙及技術說明文件為准，本款所涉及的技術文件自本合同生效之日起3天以內由發包方交付給承攬方，並在隨後的15日之內進行技術對接和技術交底，同時在完成技術對接和交底後雙方會簽技術會審紀要作為本合同的附件，與本合同同時生效。

※ 現場驗收、出廠驗收條款示例
示例1：
質量檢驗
1. 定作物在發貨前五天，定作方的駐廠工程師應對承攬方製造的構件進行檢驗，合格的應簽發《發運通知書》，批准發運；
2. 質檢標准按《GB50205-2001》標准及雙方認可的質量文件、圖紙進行檢驗；
3.如定做方駐廠工程師未及時對承攬方製造的構件進行檢驗的，本合同製作工期予以順延。

（四）工期及工期順延
鋼結構加工期限與鋼結構施工工期密切相關，影響工期的主要因素有
1、鋼結構設計的臨時變更
2、對已完成的鋼構件的返工
3、甲方檢驗人員簽證的延後
4、雙方就加工內容中途進行商洽
5、甲方延期付款、不可抗力
6、其他約定工期順延條件等。
因此對於工期的順延應有專款加以約定，否則因非承攬方原因造成的加工期限延誤都將歸於承攬方工期上，而對於因設計變更造成返工、未按期支付加工款的工期順延，應約定可以不經過甲方確認。
另外，在設計變更、質量檢驗等條款中，也應有工期順延的約定。
而工期順延得以實現，不僅僅靠合同的約定內容，而且靠承攬方主張權利，如果存在順延情況但是承攬方不主張順延權利，工期仍不能實現順延。而工期控制的主要角色，是工程部和生產部在履約中發揮作用，市場部、合約部應為工程部履約時能主張合理的工期創造條件。

※ 工期及工期順延情形示例
一、本合同的總工期自定做方批准承攬方的《構件製造開工報告》之日第二天起，至構件發運完畢止共 工作日。
二、在下列情況下，作製造開工時間推遲：
1、因開工前因設計變更致使製造材料、製造設備必須變更的，則製造、開工推遲；
2、需要重新製作的，原已完成製作的構件定做方應無條件收購，給承攬方造成損失的，賠償承包人的損失，開工時間推遲；
三、下列情形下總工期順延：
1.製造開工後設計變更，導致構件、圍護鋼品材料報廢，製造進行中改變安裝工藝，導致返工，製造進行中變更材料、輔料，變更門窗致圍護、門窗重做的，工期按實際發生的期間順延，同時承擔第七條第五款之責任；
2.因駐工廠代表簽證不及時，自駐工廠代表或監理工程師應簽證之日起到實際完成簽證止，作工期順延；
3.未能按合同約定及時、足額支付貨款或代購材料款、差價款的，自應付款之日起，到實際足額付達之日止，作工期雙倍順延；
4.因人力不可抗拒因素而延誤工期及國家強制性技術規程要求停止製造的，自規定的情形發生至該情形消除，作總工期順延；
5.合同、補充協議、雙方達成的會商（會議）紀要並法律、法規規定其他可以順延或停工的，工期按實際順延期間或實際停工期間作總工期順延。
四、雙方代表及監理工程師認為有必要暫停製造的，在書面告知對方後，可以暫停，雙方代表在收到暫停施工的通知後12小時內必須做出是否同意停工的答復，逾期則視為同意對方暫停製造的要求。
五、定做方代表或監理工程師認為停工的因素消除應予復工的，必須書面通知對方，被通知方在 12 小時內不回復的，可以復工。
六、終止製造的，雙方另具中止製造協議就製造量、工期、中止方案達成一致，結清全部貨款後，可以中止製造。
七、本條款所規定的製造開工日推遲及工期順延的情形一經發生後，則承攬方代表應在48小時內以書面形式予告知定做方，定做方代表簽證後，即可作為工期延誤的計算依據，沒有具體主張的按本條約定給予工期順延。本條第三款第 1、3項的情形不在此列。

（五）工程進度款的支付
結算及付款包括以下幾部分的款項支付及結算：
1、定金的交付
2、已發運構件的結算付款（包括分批的結算付款或者全部發運完畢後總結算付款）
3、質保金的支付
4、承攬方墊付資金部分利息的補償
此外，還應包括增加工程量的結算、風險范圍以外合同價款的結算。該部分的結算方法詳見設計變更及合同價款部分。

※ 工程進度款支付的示例
示例：
一、貨款支付為銀行即期匯票
1. 本合同生效後天內，定做方支付定金？？元
2. 承攬方在年日前發運完畢全部構件的，承攬方支付？元構件價款總額。承攬方未在?年?月?日前發運完畢全部構件的，定做方按實際已發運的構件貨款總額支付，餘款在承攬方發送完畢所有構件後付清。風險范圍以外的製作費用，按本條第三款約定內容辦理。
3. 定做方承擔除定金以外的墊付貨款利息，按中國人民銀行公布的貸款基本利息上浮3個點。
4. 保修金為合同總價的0.2％，保修期滿後 7 天內一次性支付；
二、前述合同總價系指合同簽訂時確定的總造價，如總造價在合同履行中按約定作增減時，其各付款階段應支付款額的比例不變，支付金額作相應增減；

C. 焊接外包合同怎麼寫

[電焊施工承包合同]
發包方(甲方):項目經理
承包方(乙方):
XXX工程鋼筋豎向電渣壓力焊焊接分項工程於 年由甲方發包給乙方採用全包工包料方式承包施工，
電焊施工承包合同
[智庫|專題]。為了明確工程內容及雙方責任,本著互相協作、分工負責的原則,根據本工程的具體情況,特商定如下條款,以雙方共同遵守執行:
一、承包工程內容:鋼筋豎向焊接包括切割、除銹所需材料設備的轉運、電渣壓力焊焊接的全部工作內容、材料及現場的文明施工工作。
二、承包造價:單價按焊接接頭計算 元/每個(該單價包含乙方管理費及各類補貼費用在內)。
三、工程質量:乙方必須嚴格按照設計圖紙及甲方現場的要求進行施工,確保工程質量達到設計和電渣壓力焊質量標准及檢驗要求。
四、雙方責任:
1.甲方責任:
1)提供工人住宿條件,負責申報臨時戶口(進場的工人必須持有效證件並在進場時將證件交甲方存檔報戶,否則,因此而產生的一切後果均由乙方自負);
2)負責工地現場的質量、安全、進度、用料及各項規章制度的監督和管理。
2.乙方責任:
1)嚴格按照施工圖、建設單位及甲方的要求施工,遵守執行現行施工規范。尊重、服從甲方管理人員監督和指揮,保證工程質量;
2)嚴格班組自身的安全教育，
合同範本
每個工人進場時都必須認真學習和執行公司制訂的有關規定,提高工人的安全意識,保證不違反安全操作規程,避免發生安全事故;
3)提倡文明施工,遵守甲方現場的各項管理制度以及宿舍與廚房紀律。不擅自留外來人員在工地食宿,不配女工。搞好班組及個人之間的團結,不吵架、不打架;
4)絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在現場監工,未經經理的同意,不準離開工地。負責組織工人進退場,其進退場費用由乙方承擔。乙方必須視甲方的進度安排,隨時保證足夠的施工力量,否則乙方將承擔由此而造成的一切後果;
5)愛護甲方提供的一切機械工具,機械要固定專人並持有效證件操作,避免人為的機械操作。嚴格履行材物領(借)用手續,www.unjs.com 房地產E網工完退回;
6)嚴格按照甲方規定下料,不造成人為的浪費。收工前要把剩餘的材料清理並盡量回收,做到工完場清;
7)乙方必須嚴格遵守執行以上各項規定,否則,甲方有權逐項予以罰款處理(罰款幅度視情節現場確定,所罰款項在結算中一次扣除)。
五、工期:
根據甲方施工現場的需要或所通知的期限,保證按期或提前完成所有施工任務。
六、付款方法:
甲方按乙方所完成的施工進度支付給90%的工款,焊接工程完工且驗收通過後,十天內結算並付清所有工款。
七、其它:
1.由甲方違章指揮或強命工人違章操作造成的傷害,其經濟損失由甲方負責。造成終身殘廢的,視程度予以賠償,但最高幅度賠償為一次性五萬元封頂。
2.由於他人違章作業而造成的傷害,其經濟損失由肇事者負責。甲方負責追查,傷者費用暫由甲方支付。
3.凡操作者違反操作規程和工地有關規定所造成的傷害,其一切費用全部由乙方負責。但如乙方資金有缺口,為救傷員可暫借一定數額的資金和運輸工具,以搶救傷員急用。
4.傷者費用在200元以內,不管何種原因均由乙方自理。
八、本合同未盡事宜,雙方另行協商解決`。
九、甲方對以上各條款負有解釋權。
十、本合同一式四份,甲方執三份、乙方執一份,具有同等效力並自簽訂之日起生效,至工程完工驗收通過且付清所有工款時,本合同同時失效。
發包方(甲方): 承包方(乙方):
代表: 代表:

D. 求電焊工程承包合同

勞務施工承包合同甲方：__________________
乙方：__________________ 依照《中華人民共和國合同法》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______（工程）勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。 第一條工程概況
工程名稱：______________
工程地點：______________ 第二條工程承包范圍
___________________________________ 第三條工程工期
1．計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總日歷天數_______天；
2．主要節點工期：___________________________________
3．乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排（包括新調整的進度計劃）。 第四條工程質量標准
所承包工程范圍內的工程質量必須達到_____________________ 第五條組成合同文件及解釋順序
組成本合同的文件及優先解釋順序如下：
1．本合同；
2．本合同附件；
3．招投標文件；
4．本工程施工圖紙及國家現行或行業標准規范；
註：上述文件應互為補充，在合同中出現含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。 第六條標准規范
本合同適用標准規范：____________________________ 第七條甲方責任和義務
1．負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。
2．負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯系，協調現場工作關系。
3．根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。
4．及時提供由甲方供應的施工機械設備、周轉材料。
5．按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。
6．統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用：
7．協助乙方辦理現場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。 第八條乙方責任和義務
1．遵守國家政策和法律法規；遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。
2．嚴格按照設計圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標准，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責；根據業主或甲方的計劃要求（包括調整後的計劃），合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3．應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員（持證）保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證，持證率達到100%
4．服從甲方和業主的監督、檢查、管理；接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況；
5．做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款：
6．按甲方統一規劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施：
7．按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》並按合同所約定的條款支付務工人員工資（務工人員工資每月造冊備案），承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果；
8．為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品）；
9．進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件；禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員；禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。
10．甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。 第九條環境保護、安全生產和文明施工
1．甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育；依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。
2．乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全施工標准進行施工；加強對現場操作工人的安全教育；認真落實安全措施，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產；隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任後果和經濟費用。
發生安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門，同時按國家有關法律規定對事故進行處理。
3．乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等到有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工；保證施工現場整潔有序，符合文明施工的有關規定和要求，維護甲方良好的企業形象，並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。
加強現場管理，採取一切適當的措施，保護現場內外環境，限制由施工作業引起的噪音或其它污染；避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。 第十條材料、設備供應與管理
1．甲方提供給乙方使用的周轉材料實行調拔制，根據工程計劃需要向乙方提供。
2．乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備（包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放）；因保管和使用不善發生丟失、損壞，乙方應按領用時的價格賠償。
3．材料按預算分折量對乙方實行限額領料，乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量，則超出部分的費用由乙方承擔；材料節約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。 第十一條承包方式、價格及包含的內容
1．承包方式及單價
2．承包價格所包含的內容：
承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費：小型機具費用；各類材料的場內二次倒運；自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用；包括周轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫；勞動保護用品費用（安全帽、安全帶、手套等）；安全防護設施的搭拆（安全網、防護欄桿、防護棚等）；文明施工費用（包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工）；承包工程范圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工；預防一般性自然災害所採取的措施用工費用；
3．本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。 第十二條結算辦法及付款方式
1．每月25日由甲方按乙方實際完成工程量（或按工程進度節點）結算勞務承包費，5日按合同價款結算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。
2．甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付（或按工程進度節點），付款時間為業主付款後，支付上月結算款的_______%。所承包工程完工後付結算款的_______%，餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求後付清。（結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數）
3．在每月的承包費結算中，應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。 第十三條施工驗收
1．乙方應按本合同約定的質量標准組織施工，確保施工質量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收；甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格後再進入下道工序施工作業；驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，並承擔由此導致的甲方的相關損失。
竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，並承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。
2．乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收；甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的費用另外協商） 第十四條工程保修
1．保修范圍、期限：______________
2．保修期間，乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委託其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。 第十五條保險
1．乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，並為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。
2．保險事故發生時，甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。 第十六條爭議
1．甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可以自行協商解決；否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。
2．發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護好已完工作成果；
2．1單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同；
2．2調解要求停止合同工作，且為雙方接受；
2．3仲裁機構要求停止合同工作；
2．4法院要求停止合同工作。 第十七條合同履約保證金
1．乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。
2．合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的各項批標及投標文件內的承諾條件，如：工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峰期所到位人員數，農忙季節的人員數量，支付農民工資，遵紀守法等。若達不到以上內容所規定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額；若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，並賠償由此給甲方造成果。
3．本工程完工後，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規定的要求，則甲方在一月內返還乙方的履約保證金（不計利息）。 第十八條不可抗力
1．不可抗力的標准執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標准時，執行國家或地方政府規定。
2．不可抗力事件發生後，乙方應立即通知甲方項目經理，並在力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方採取措施。
3．因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。
4．因合同一方遲延履行合同後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。 第十九條合同解除
1．如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。
2．因不可抗力或業主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、設備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地；甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。 第二十條合同終止
雙方履行合同全部義務；勞務報酬價款支付完畢；乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，並經竣工驗收合格後；保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。 第二十一條合同份數
本合同一式_______份， 甲方_______份；乙方_______份。 第二十二條補充條款
__________________________________________ 第二十三條合同生效
本合同雙方約定_______後生效。 合同簽訂時間：______________
合同簽訂地點：______________
甲方（蓋章）：______________
乙方（蓋章）：______________