鋼構合同

1. 鋼結構怎麼寫協議

鋼結構加工製作合同，和一般的加工承攬合同非常近似。但鋼結構工程構件的加工製作合同，又是非常特殊的定製式合同。具有以下的特點：
1、合同所有構件的設計和加工，除少數標准件以外，都是按照每個工程的需要而單獨定製加工的。因此一旦出現返工或者重作，對加工企業造成的損失是巨大的。
2、鋼構件的數量和設計，也是根據工程要求和工程進度來安排的。往往是在工程安裝過程中，又需要變更設計，或者增減構件的設計內容。為了防止因設計變更造成已製作的構件報廢的情況，需要在合同中對此事先予以約定。
3、甲方或者設計單位也往往只是提供加工單位藍圖，構件詳圖的設計還需要加工單位的設計人員完成，還有時加工單位需要根據設計院或者甲方的指令，臨時變更和另行設計構件。因此鋼結構製作安裝合同中，還常常含有設計的內容。
4、構件的檢測，包括出廠抽檢和現場到貨檢測，檢測人員既包括甲方駐廠代表、現場項目經理，還包括合同指定的工程監理，檢驗標准也遠遠高於一般的加工承攬合同的驗收標准。
5、製作工期一般較短。在北方，還因為氣候的原因，鋼結構工程的開工時間集中在夏秋季節，不同加工製作合同的工期往往出現集中和交叉的情況，因此鋼結構加工企業安排好加工調度，利用安裝工程的工期順延為加工合同創造工期是極有必要的。

根據以上特點， 加工製作合同需要注意以下的簽約要點：
（一）合同價格
鋼結構製作安裝合同與加工製作合同的價格形式相同，只是製作安裝合同價格中增加了安裝費用。價格包括以下幾類：
1、 固定總價――閉口價（不包括風險范圍）
2、 固定合同價＋追加合同價款＋國家定額費率（包括風險范圍）
3、 合同成本加勞務費
固定合同價格又分為以下兩種
1） 固定單價（僅僅包括加工製作費用，不包括材料、塗裝、運輸、稅金等費用，其他費用需要另行約定結算）
2） 綜合單價（含原、輔材料（含油漆）費用、檢測費、資料費、加工費、油漆塗裝費、稅金、管理費、利潤等，運輸費等，並可根據實際市場價格進行結算）
常見的價格為固定綜合單價。
4、 對風險范圍的說明：
合同報價表是合同中約定的風險范圍，在風險范圍以內的，價格不再發生變動；在價格風險范圍外的，應約定調整價格的方法。另外，應考慮到在國家調整價格鋼材出現差價時合同價格的調整情況。因為鋼材價格的漲跌也是需要考慮的風險范圍，否則就可能出現因鋼材價格的上揚導致利潤損失的情況。

※ 材料差價調整條款示例：
本工程材料差價的處理辦法：
如遇金融風波影響、市場價格變化，國家貨幣貶值造成通貨膨脹，材料提供方應在情況發生後10天內及時將調整原因、涉及調整的金額等以書面形式通知對方，對方應在十四天內與材料供應方進行協商，在收到供應方通知後10天內既不提出意見也不予確認的，視為同意材料價格的調整。

（二）設計變更
鋼結構製作安裝合同中設計變更部分，基本與鋼結構製作合同的設計變更涉及的內容相同，因此，設計變更部分的簽約要點也主要涉及到三種問題：
1）製作開工期限是按期還是順延的矛盾
2）有限的工期與增加加工量、等待新設計變更周期的矛盾
3）已完成構件因設計變更需要返工時，甲方是否同意價格調整的矛盾。
如果合同上沒有對上述風險的約定，甲方往往不會主動確認因其調整而造成加工方相應合同內容的改變。為此，應對設計變更及涉及到的合同價格、工期調整情況進行約定。市場部在簽約談判時，必要時需要安排有關技術人員到場對此進行把握，控制由於設計變更發生的風險。
※ 設計變更內容的條款示例
一、本合同定做構件全部由定做方進行設計，並出具有關技術要求和技術標准。
二、定做方正式提供的設計製造圖紙、說明和有關技術資料，是製造的有效依據，定做方有履行組織設計交底和三方匯審做出紀要的義務，作為製做的補充依據，雙方均不得擅自修改。
三、製作中如發現設計的錯誤或嚴重不合理的地方，發現方應及時以書面形式通知對方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承攬方按修改或變更的設計文件進行製作。
四、在定做方已確認設計圖紙並符合定做方技術要求及設計標準的前提下，優化設計、優化工藝、其節約的價值歸承攬方，投標方案中的報價書對確認後的設計不發生效力。
※ 設計變更後相關責任的條款示例
因定做方變更設計條件或提出變更設計的，由定做方承擔下列費用和責任：
1. 設計工作量增加的，追加相應設計費；
2. 材料設備增加的，追加材料設備款；
3. 工程量增加的，追加合同價款；
4. 造成承攬方構件製作和安裝的返工、停工或材料積壓的，賠償損失；
5. 造成工期延誤的，工期順延。
※ 設計變更涉及到的合同加工量、價款的調整及確認條款示例
工程設計變更確定後14天內，設計變更涉及價款調整的，由承包方向發包方發出書面通知，經發包方審核同意後調整合同價格。變更合同價款按以下標准：
1.合同中已有適用於變更製作的價格的，按合同約定變更；
2.合同中有類似於變更製作的價格，參照類似價格變更；
3.合同中沒有適用或者類似變更的價格，參照發包方或者承包方提出的變更價格，經雙方共同確認後執行。
發包方收到變更合同價款報告14天內，應就合同價款調整提出確認意見，既未確認也未提出協商意見的，視為變更價款報告已被確認。

（三）質量驗收
質量條款應包括三個內容：1、對加工材料質量的要求2、對製作質量的要求3、對保修的要求。由於質量條款是結算的前提，因此必須對以上三方面進行約定，以避免因材料質量、加工質量、保修上發生爭議，影響結算。
對加工質量，應在以下幾方面進行約定：
1、 材料的提供及要求
2、 製作質量的要求
3、 現場驗收、出廠驗收
4、 設計變更和返工後責任的歸屬
5、 保修期限
對質保期，一般宜約定為發貨完畢之日到安裝完畢之日，以免質保期按照慣例視為一年，質保金難以收回的情況。

※ 材料提供及要求合同條款示例：
示例1：原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1） 用承攬方原料完成加工工作，承攬方必須依照合同規定選用原材料，並提供原材料質量保證書、油漆質量保證書、產品合格證等以接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2） 原材料采購單價按月由定做方審核確定。

※ 製作質量要求的合同條款示例：
示例1：製造技術要求：以發包方提供的圖紙及技術說明文件為准，本款所涉及的技術文件自本合同生效之日起3天以內由發包方交付給承攬方，並在隨後的15日之內進行技術對接和技術交底，同時在完成技術對接和交底後雙方會簽技術會審紀要作為本合同的附件，與本合同同時生效。

※ 現場驗收、出廠驗收條款示例
示例1：
質量檢驗
1. 定作物在發貨前五天，定作方的駐廠工程師應對承攬方製造的構件進行檢驗，合格的應簽發《發運通知書》，批准發運；
2. 質檢標准按《GB50205-2001》標准及雙方認可的質量文件、圖紙進行檢驗；
3.如定做方駐廠工程師未及時對承攬方製造的構件進行檢驗的，本合同製作工期予以順延。

（四）工期及工期順延
鋼結構加工期限與鋼結構施工工期密切相關，影響工期的主要因素有
1、鋼結構設計的臨時變更
2、對已完成的鋼構件的返工
3、甲方檢驗人員簽證的延後
4、雙方就加工內容中途進行商洽
5、甲方延期付款、不可抗力
6、其他約定工期順延條件等。
因此對於工期的順延應有專款加以約定，否則因非承攬方原因造成的加工期限延誤都將歸於承攬方工期上，而對於因設計變更造成返工、未按期支付加工款的工期順延，應約定可以不經過甲方確認。
另外，在設計變更、質量檢驗等條款中，也應有工期順延的約定。
而工期順延得以實現，不僅僅靠合同的約定內容，而且靠承攬方主張權利，如果存在順延情況但是承攬方不主張順延權利，工期仍不能實現順延。而工期控制的主要角色，是工程部和生產部在履約中發揮作用，市場部、合約部應為工程部履約時能主張合理的工期創造條件。

※ 工期及工期順延情形示例
一、本合同的總工期自定做方批准承攬方的《構件製造開工報告》之日第二天起，至構件發運完畢止共 工作日。
二、在下列情況下，作製造開工時間推遲：
1、因開工前因設計變更致使製造材料、製造設備必須變更的，則製造、開工推遲；
2、需要重新製作的，原已完成製作的構件定做方應無條件收購，給承攬方造成損失的，賠償承包人的損失，開工時間推遲；
三、下列情形下總工期順延：
1.製造開工後設計變更，導致構件、圍護鋼品材料報廢，製造進行中改變安裝工藝，導致返工，製造進行中變更材料、輔料，變更門窗致圍護、門窗重做的，工期按實際發生的期間順延，同時承擔第七條第五款之責任；
2.因駐工廠代表簽證不及時，自駐工廠代表或監理工程師應簽證之日起到實際完成簽證止，作工期順延；
3.未能按合同約定及時、足額支付貨款或代購材料款、差價款的，自應付款之日起，到實際足額付達之日止，作工期雙倍順延；
4.因人力不可抗拒因素而延誤工期及國家強制性技術規程要求停止製造的，自規定的情形發生至該情形消除，作總工期順延；
5.合同、補充協議、雙方達成的會商（會議）紀要並法律、法規規定其他可以順延或停工的，工期按實際順延期間或實際停工期間作總工期順延。
四、雙方代表及監理工程師認為有必要暫停製造的，在書面告知對方後，可以暫停，雙方代表在收到暫停施工的通知後12小時內必須做出是否同意停工的答復，逾期則視為同意對方暫停製造的要求。
五、定做方代表或監理工程師認為停工的因素消除應予復工的，必須書面通知對方，被通知方在 12 小時內不回復的，可以復工。
六、終止製造的，雙方另具中止製造協議就製造量、工期、中止方案達成一致，結清全部貨款後，可以中止製造。
七、本條款所規定的製造開工日推遲及工期順延的情形一經發生後，則承攬方代表應在48小時內以書面形式予告知定做方，定做方代表簽證後，即可作為工期延誤的計算依據，沒有具體主張的按本條約定給予工期順延。本條第三款第 1、3項的情形不在此列。

（五）工程進度款的支付
結算及付款包括以下幾部分的款項支付及結算：
1、定金的交付
2、已發運構件的結算付款（包括分批的結算付款或者全部發運完畢後總結算付款）
3、質保金的支付
4、承攬方墊付資金部分利息的補償
此外，還應包括增加工程量的結算、風險范圍以外合同價款的結算。該部分的結算方法詳見設計變更及合同價款部分。

※ 工程進度款支付的示例
示例：
一、貨款支付為銀行即期匯票
1. 本合同生效後天內，定做方支付定金？？元
2. 承攬方在年日前發運完畢全部構件的，承攬方支付？元構件價款總額。承攬方未在?年?月?日前發運完畢全部構件的，定做方按實際已發運的構件貨款總額支付，餘款在承攬方發送完畢所有構件後付清。風險范圍以外的製作費用，按本條第三款約定內容辦理。
3. 定做方承擔除定金以外的墊付貨款利息，按中國人民銀行公布的貸款基本利息上浮3個點。
4. 保修金為合同總價的0.2％，保修期滿後 7 天內一次性支付；
二、前述合同總價系指合同簽訂時確定的總造價，如總造價在合同履行中按約定作增減時，其各付款階段應支付款額的比例不變，支付金額作相應增減；

2. 鋼結構承包協議範本

鋼結構工程承包協議 編號：01 發包方（甲方）：承包方（乙方）： 甲方現將自行車棚改造工程委託給乙方施工，根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規遵循平等、自願、公平和誠信的原則，甲、乙雙發就本工程事項達成一致，特簽訂此合同，內容如下：第一條：工程內容和承包范圍1、工程內容：2、承包范圍：第二條：合同價款及承包方式1、合同價款：以每平方米120元計算，自行車棚每平方米200元計算，不開發票，不計任何額外費用。2、承包方式：按工程內容採取包工包料方式。第三條：工期要求本合同施工工期為20天，從基礎澆搗完後，開工日期依據甲方簽證為准。第四條：工程款支付及結算工程造價 元；車棚鋼結構 元；地面含挖土方澆搗光面 元。工程總造價 元，其中鋼結構 元，泥工 元。泥工工程完成後付清全款，鋼結構驗收合格後付95%，留5%作為保質金，一年內無質量問題付清餘款。第五條：工程質量 1、本工程質量必須符合規范、行業標准、鋼結構驗收標准，質量等級為合格。 2、質量不合格必須按甲方要求進行返工，返工費用由乙方負責，工期不予延長。 3、乙方須建全質量檢查制度，做好自檢工作，發現問題及時整改。第六條：安全生產、文明施工乙方必須文明施工採取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工安全，接受安全教育，遵守安全生產條例。若乙方未履行上述義務，造成財產損失和施工人員或第三者人生傷害，由乙方承擔責任及其產生的費用。第七條：甲、乙雙方義務1、甲方責任：（1）負責現場協調配合管理，監督檢查工程質量、安全、文明生產。（2）按合同規定，甲方工程審計及時支付工程款。2、乙方責任：（1）乙方按合同規定的承包范圍及合同的要求保質、保量、保工期完成規定的工程內容。（2）乙方必須服從甲方管理人員的指揮，按安全技術規范進行施工，並達到國頒驗收標准，如有違反，工程師有權提出停工或責任乙方返工。工程質量、工期發生嚴重問題，或多次不執行整改、甲方可終止合同另行委託其他人施工，由此造成的損失概由乙方負責。（3）乙方在施工中須及時將建築垃圾清理到甲方制定的地點，保持現場文明清潔。工程竣工驗收及移交前均應認真清理現場，做到工完場清。第八條：工程驗收1、乙方認為工程具備竣工驗收條件，通知甲方驗收。2、甲方在收到通知後在約定的時間內組織工程驗收。如沒達到合格要求或場地未整理清潔，甲方提出整改意見，整改完畢後再組織驗收。第九條：保修期和最後結算本工程以誠信為本，在保修期內（竣工驗收之日起計算）乙方認真履行責任。做到服務周到，隨叫隨到，保證保修的質量，若乙方不予以配合，甲方有權請他人代為整修，所產生的費用由乙方負責。第十條：附則1、合同未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。如意見嚴重分歧，雙方簽訂補充協議。2、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。經雙方簽字蓋章後生效。合同生效後付清工程餘款及保修期終止後自行失效。 甲方簽字： 乙方簽字： 2010年 月 日

3. 簡易鋼結構施工合同協議書範本

圍繞問題核心回答，

4. 鋼結構施工承包合同樣本

七、製作及檢驗
7. 1鋼柱製作及檢驗
本工程鋼柱的製作主要內容有焊接H型鋼組成的構造件焊接。
7.1.1
（3）、控制焊接變形工藝措施：宜採用反變形法，控制變形。宜採用圓頭小錘敲擊法，消除焊後應力。不應對根部焊縫、高面焊縫或焊縫坡口邊緣的母材進行敲擊。
（4）、材料檢查：構件進場後檢查其中文質量證書文件是否符合設計要求，並做檢驗記錄。檢查對焊接面的清理處理的情況，焊條對性能的影響如焊芯生銹，落皮、吸潮變質，堅決更換不用。按規定對使用的焊條烘培：時間、溫度等參數記錄詳實。焊條存放時按牌號、批號分類堆放，室內溫度不低於5°C，相對溫度大於60%
（5）、焊接生產中檢查，對焊接工藝參數檢查。對焊縫檢查，檢查弧長、焊條角度。焊接檢查對於不遵守操作規范的焊工停止其工作，工人必須人證合一，認真檢查，嚴禁無證施焊，對持有單項合格證者只能在規定 的項目中施焊，不允許進行其它項目。嚴格控制施工中的焊接質量，檢查施工環境。焊接電源的容量和穩定性，焊接材料的種類和匹配，使用器具有無損壞，根部間隙、引弧板規格尺寸、焊接順序，運條方式方法，焊道清理情況，層間溫度等，焊接工藝參數的選用情況。焊後檢查，焊道是否平整有無弧坑，有無焊瘤、咬邊、焊縫介面處的狀況，表面磨平情況。加強高尺寸，焊腳長度，補強焊角尺寸有無裂紋、未焊透、夾渣、氣孔、焊接不良現象，引弧板去除情況.
2.焊接的檢測：
（1）焊縫外觀：焊縫外形均勻，焊道與焊道、焊道與基本金屬之間過渡平滑，焊渣和飛濺物清除干凈。
（2）表面氣孔：Ⅰ、Ⅱ級焊縫不允許；Ⅲ級焊縫每50mm長度焊縫內允許直徑≤0.4t；且≤3mm氣孔2個；氣孔間距≤6倍孔徑。
（3） 咬邊：Ⅰ級焊縫不允許。
Ⅱ級焊縫：咬邊深度≤0.05t，且≤0.5mm，連續長度≤100mm，且兩側咬邊總長≤10%焊縫長度。
Ⅲ級焊縫：咬邊深度≤0.lt，且≤lmm。
注；t為連接處較薄的板厚。
（4） 允許偏差項目，見1。
表1
項 允許偏差 (mm) 檢驗
次 Ⅰ級 Ⅱ級 Ⅲ級 方法
焊縫余高 b<20 0.5～2 0.5～2.5 0.5～3.5
1 對接焊縫 (mm) b≥20 0.5～3 0.5～3.5 0～3.5 用
<0.1t且 <0.1t且 <0.1t且 焊
不大於2.0 不大於2.0 不大於3.0
焊角尺寸 hf≤6 0～+1.5 縫
2 角焊縫 (mm) hf>6 0～+3 量
焊縫余高 hf≤6 0～+1.5 規
(mm) hf>6 0～+3 檢
3 組合焊縫 T形接頭，十字接頭、角接頭 >t/4 查
焊角尺寸 起重量≥50t，中級工作制吊車梁T形接頭 t/2且≯10
註：b為焊縫寬度，t為連接處較薄的板厚，hf為焊角尺寸。
7.1.3塗裝
防腐塗裝施工是塗裝工程的重要組成部分,一定要精心組織,認真操作,確保質量.施工前,要做好各項准備工作;准備好完整的設計資料、進行設計交底和了解設計意圖,施工設備和施工工具的准備,組織工人學習有關技術和安全規章制度.嚴格檢查鋼材表面除銹質量,如未達到規定的除銹等級標准,則應重新除銹,直到達到標准為止.若鋼材表面有返銹現象,則需再除銹,經檢查合格後,才能進行塗漆施工.
1.手工和動力工具除銹
a.手工除銹
工具簡單,施工方便.但生產效率低,勞動強度大,除銹質量差,影響周圍環境.該法只有其他方法不宜使用時才採用.常用的工具:尖頭錘、鏟刀或刮刀、紗布或砂紙、鋼絲刷或鋼絲束.
b.動力工具除銹
利用壓縮空氣或電能為動力,使除銹工具產生圓周式或往復式運動,產生摩擦或沖擊來清除鐵銹或氧化鐵皮等.動力工具除銹比手工除銹效率高、質量好,是目前一般常用的除銹方法.其常用工具:氣動端型平面砂磨機、氣動角向平面砂磨機、電動角向平面砂磨機、直柄砂輪機、風動鋼絲刷、風動打銹錘、風動齒形旋轉式除銹器、風動氣鏟等.
2.塗裝方法
空氣噴塗法
空氣噴塗法是利用壓縮空氣的氣流將塗料帶入噴槍，經噴嘴吹散成霧狀，並噴塗到物體表面上的一種塗裝方法。噴塗操作基本要點：
噴槍的調整。噴槍是空氣噴塗的主要工具，在進行噴塗時，必須將空氣壓力、噴出量和噴霧幅度等調整到適當的程度，以保證噴塗質量。
空氣壓力的控制，應根據噴槍的產品說明書進行調整。空氣壓力大，可增強塗料的霧化能力，但塗料飛散大，損失也大。空氣壓力過低，漆霧變粗，漆膜易產生桔皮、針孔等缺陷。
塗料噴出量的控制，應按噴槍說明書進行。
噴霧形狀和幅度的控制，噴霧幅度可調節噴槍的壓力裝置來控制；噴霧形狀可調節噴槍的幅度來控制。
噴槍操作準則。噴塗距離控制。距離過大，漆霧易落散，造成漆膜過薄而無光；距離過近，漆膜易產生流淌和桔皮現象。噴塗距離應根據噴塗壓力和噴嘴大小來確定，一般使用大口徑噴槍為200～300mm，使用小口徑噴槍為150～250mm。噴槍的運行速度為30～60cm/s，並應穩定。噴槍角度傾斜，漆膜易產生條紋很斑痕，運行速度過快，漆膜薄而粗糙；運行速度過慢，漆膜厚而易流淌。噴幅搭接的寬度，一般為有效噴幅寬度的1/4~1/3,並保持一致。
3.塗裝後的檢查
①漆膜外觀，應均勻、平整、豐滿和有光澤；顏色應符合設計要求；不允許有咬底、裂紋、剝落、針孔等缺陷。
②.塗料、塗裝遍數、塗層厚度均應符合設計要求。當設計對塗層厚度無要求時，塗層乾漆膜總厚度，室外應為150um，室內應為125um。每遍塗層乾漆膜厚度的合格質量偏差為－5um。測定厚度的抽查數，桁架、梁等主要構件抽檢20％，最低不少於5件；次要構件抽檢10％，最低不少於3件。板、梁及箱形梁等構件，每10 m2檢測3處。

5. 鋼結構承包協議範本怎麼寫

鋼結構承包合同

甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建築工程承包合同條例》規定，及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下條例：
一、工程內容：鋼結構及彩鋼瓦、門窗的製作安裝等(附鋼結構工程預算表).
二、工期：
經甲乙雙方協商，本工程從 年 月 日始至 年 月 日結束。總工期為 天，其中製作工期為 天，安裝工期為 天，如遇不可抗力因素，（如戰爭、地震、雨天等）工期順延。
三、質量及技術標准：
所有材料必須達到合格，由乙方質量人員現場檢測，施工質量達到國家標准。
四、雙方責任：
1、甲方提供標準的施工圖紙，如有變更，及時給予解答，並及時提供變更圖紙，甲方提供原材料堆放場地；提供電源及電表箱以上電線，配合乙方解決施工中出現的問題。
2、乙方認真領會圖紙及設計要求，按圖施工，同時提供各單項目的材料報告，如需現場復查，可聯系溝通，但費用甲方承擔，在施工過程中，乙方要准守國家的法律法規，工程質量確保合格。
3、乙方提供公司資質及上崗人員的上崗證，材料力學性能檢測報告單以及工程施工驗收資料，乙方在甲方提供防銹漆的情況下，免費為甲方噴底漆。
五、付款方式:
1、工程總價為 萬元，合同簽訂3日內，先預付材料款 40% ，計人民幣 萬元，鋼結構進場後再付 ，計人民幣 萬元，待工程完工後經檢查合格15日內全部付清餘下款項，合計 萬元（合同總價3%的質保金除外）。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度，造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失，應由甲方承擔。
六、安全施工:
乙方工人進入工地，必須遵守工地的安全規范，統一安排，自備安全用品。高空作業，必須系安全帶，配帶安全帽，使用電氣設備要規范，必須安全可靠，特別室外用電要防水，接地，配電箱要配備漏電保護器，以防為主，安全施工。如發生不安全事故，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何事故責任及經濟損失。
七、開工及延期開工：
（1）乙方應按合同約定的工期開工。
（2 ）因甲方原因造成不能按合同約定的工期開工，甲方應在合同 約定的開工日期前 2 天，以書面形式通知乙方，推遲開工日期；並相應順延工期。如甲方沒有提前通知乙方，給乙方造成的開工損失由甲方承擔。
八、工程質量：
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。
2、乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家有關規范、規程、 標準的要求製作施工。
3、乙方應按鋼結構工程質量驗收規范對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知甲方代表或監理工程師進行中間結構驗收。
4、工程保修期為一年。在質保期內，如有工程質量問題乙方應給予及時維修。
九、爭議：
本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院提 起訴訟。
本合同一式四份，甲乙雙方各持貳份。工程結算完畢。付清工程款後，合同自動失效。

甲方：（簽章） 乙方：（簽章）
代理人：（簽章） 代理人：（簽章）
電話: 電話:

自己調一下列印格式

6. 鋼構包清工你合同

你好，網路上有很多關於鋼構包清工的合同模板，你可以根據自己的實際情況加以修改的，合同最主要的是要約定雙方的權利和義務。