視頻監控安裝合同

① 求監控系統安裝合同範本

進入《中華文本庫》網站，在「文檔搜索」處填入「監控」兩個字，再點「go」，搜索結果中就有相關合同。

② 求監控合同

監控系統安裝合同 編號：[]()合字第號 采購方(甲方)：__________________ 供應方(乙方)：__________________ 根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。 一、工程項目 1.工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。 2.交貨及安裝工程地點： 承包方式和承包范圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為准)的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，並包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為准)。 二、系統總造價及其支付 (一)系統總造價 1.本監控系統含稅總造價(含感應卡費用)為人民幣_______ 2.整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標准，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。 (二)工程款支付 甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款： 1.簽訂合同之日起_______日內甲方付總工程款的_______%; 2.工程全部完工，測試成功即付總工程款的_______% 3.通過甲方及有關部門初驗驗收合格，並且系統無故障運行一個月後，再付總工程款的_______%。 三、工期 1.本合同簽訂後，乙方於_______年_______月_______日進場，到_______年_______月_______日止，完成安裝調試(以通過用戶及甲方代表驗收合格為准)。 2.在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可後作出工期調整，以此確定竣工日期。 四、供貨及安裝 1.本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規范進行施工。 2.乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。 3.乙方使用的輔材必須先提供樣板並經甲方書面認可，方可采購進場安裝。 五、維修保養 1.本監控系統保修期為_______年，自工程完工並通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起_______小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用;年限、材料費、維護服務費：第一年免，第二、三年收取材料成本費2000元/年。 2.保修期屆滿後，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。 3.保修期屆滿後，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。 4.甲方要求軟硬體功能的改進、擴容不在保修之列，但乙方應繼續為客戶提供最優惠的服務。免費維修期內人為或自然災害引起的故障或損壞，僅收取維修成本費。以下情況不屬保修范圍：自行拆卸改換機內任何部分(如：線路、零件)後造成損壞;非乙方指定的專業技術人員指導安裝而引起的故障。 六、雙方責任 (一)甲方責任： 1.審核乙方提供的設計方案、安裝施工方案，在收到後的_______日內完成。向乙方提供必要的場地及施工用電。 2.按工程進度向乙方支付工程款。 3.委派_______為現場管理代表，監督、檢查工程質量、進度。處理並協調甲乙雙方在施工中發生的有關事宜。 4.在乙方供貨後，甲方可以組織人員對器材進行驗收。 5.組織對工程進行竣工驗收和辦理竣工結算。 (二)乙方責任： 1.按施工安全規范做好施工質量、安全管理，凡施工期間發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責並報告甲方及有關部門。 2.施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。 3.對竣工驗收後保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。 4.對現場所有已完工的建築及建築裝修、設備、器具有保護的責任，施工時如損壞甲方或住戶財產，由乙方負責賠償。 5.遵守甲方有關場地管理的規定並辦理有關的手續。 七、違約責任 1.除不可抗力(戰爭、天災等)外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同的條款，否則，違約方須向另一方支付合同總造價_______%的違約金，違約金不足以彌補另一方損失的，違約方還應就不足部分承擔賠償責任。 2.甲方如未按本合同的進度付款，每延遲一日，按應付而未付金額的_______%計付違約金。 3.由於乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程總造價的_______%向甲方計付違約金。逾期超過_______日，甲方有權單方解除合同，乙方除支付上述款項及返還甲方全部已付款項外，還須按合同總價款的_______%向甲方支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應就不足部分承擔賠償責任。 4.本監控系統若由於系統器材質量問題而影響工程驗收，乙方必須無償更換、返修，直至達到驗收標准， 八、其他事宜 1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任後天內付清，否則按逾期付款處理。 2.本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。 3.雙方在執行本合同中發生糾紛，雙方應先行協商，若協商不成時，任何一方可以向_______人民法院提起訴訟。 4.雙方簽訂認可的設計施工方案及其它經雙方簽字確認的書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等效力。 5.甲乙雙方施工、設計方案以外的所有變更或要求必須致函對方，對方在收到通知後必須及時回函，如果_______日內不答復視為認可。 6.本合同及其附件自雙方簽字、蓋章之日起生效，保修期屆滿結清餘款後本合同第八條第2款仍需繼續履行。 7.本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具同等法律效力。 甲方：______________乙方：______________ 簽約代表：__________簽約代表：__________ 聯系電話：__________聯系電話：__________ 地址：______________地址：______________ 簽約地點：__________簽約時間：__________ 附:視頻監控系統設備清單 中華人民共和國合同法相關規定： 第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。 承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作。 第二百五十二條承攬合同的內容包括承攬的標的、數量、質量、報酬、承攬方式、材料的提供、履行期限、驗收標准和方法等條款。 第二百五十三條承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。 承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同。 第二百五十四條承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。