廣告裝飾合同

❶ 物業不讓貼廣告，可是我卻跟裝修公司簽了可以貼廣告的合同，不知道物業會不會找麻煩

首先，你要知道裝修公司的廣告位在哪兒，不要損壞或佔用其他人的廣告位。物業不是不讓貼廣告，而是廣告都是收費的。

❷ 廣告工程裝修合同

廣告牌製作、安裝工程合同書二零壹零年五月十日甲方： 乙方： 甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬天翼廣告牌（以下簡稱廣告牌）的製作安裝事宜達成如下一致協議。第一條：廣告牌製作1、廣告牌規格：20m×10m（長×寬）2、材質：吉祥雙面鋁塑板第二條：工程造價及支付方式1.廣告牌製作安裝費（即合同總價款）：共計人民幣（￥368000元），大寫叄拾陸萬捌仟元整。2.支付方式：a．合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的20%,即柒萬叄仟陸佰元整（￥73600）為預付款。b．廠內製作完成，進入現場組裝時,向乙方支付總價款的50%,即壹拾捌萬肆仟元整（￥184000）為進度款。c．工程安裝完畢，甲方向乙方支付總價款的20%，即柒萬叄仟陸佰元整（￥73600）為尾款，其餘款項為該合同工程質量保證金，半年內付清。第三條： 工程期限自合同簽訂甲方預付工程款之日起十天至2010年12月10日，如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。第四條、雙方權利、義務甲方：1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。2、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。3、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。4、按本合同第三條規定結算廣告牌的製作、安裝費用。乙方：1、自甲方通知可以現場澆築地基起10日內按甲方提供的安裝地點製作施工並安裝完畢。2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。第五條：關於驗收1.乙方全部製作安裝完工後一周內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。2. 工程質量驗收以國家鋼結構施工標准為依據，廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到8級。第六條、違約責任：1. 甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標准。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還預付款。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的製作費。第七條、保修期限：1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目整體質保半年。2、保修期滿後，雙方另簽維修協議進行維修。第八條：合同生效 1.本合同由雙方蓋章，簽字後生效。 2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。 3.本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。 甲方： 乙方：2010年5月10日 2010年5月10日

❸ 我給裝修公司老闆做廣告牌,沒有合同，沒有欠條，他現在累計欠我六萬塊錢不還怎麼辦

你想起訴就微信電話聯系的時候取證，讓他承認欠了你錢。或者你到時候提供你做這個廣告牌的材料啊，反正能證明這個廣告牌是你做的東西。也能證明他欠你錢。

❹ 你好律師！我給裝修公司老闆做廣告牌,沒有合同，沒有欠條，他現在累計欠我六萬塊錢不還怎麼辦

有電話錄音或者聊天記錄證明欠款數額，而且裝修公司承認的，也可以直接起回訴裝修公司
去裝答修公司所在地法院起訴，提交起訴狀和你能收集的所有證據

《民事訴訟法》
第一百一十九條 起訴必須符合下列條件：
（一）原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；
（二）有明確的被告；
（三）有具體的訴訟請求和事實、理由；
（四）屬於人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。
第一百二十條 起訴應當向人民法院遞交起訴狀，並按照被告人數提出副本。
書寫起訴狀確有困難的，可以口頭起訴，由人民法院記入筆錄，並告知對方當事人。
第一百二十一條 起訴狀應當記明下列事項：
（一）原告的姓名、性別、年齡、民族、職業、工作單位、住所、聯系方式，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人的姓名、職務、聯系方式；
（二）被告的姓名、性別、工作單位、住所等信息，法人或者其他組織的名稱、住所等信息；
（三）訴訟請求和所根據的事實與理由；
（四）證據和證據來源，證人姓名和住所。

❺ 跟廣告裝修公司簽訂的開工場地現場布置合同需要繳印花稅嗎

屬於「加工承攬合同」，這類范圍包括包括加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪、測試等合同，按加工或承攬收入萬分之五繳納印花稅。

❻ 現在裝修公司的先施工後付款的具體內容有那些呢包括施工合同，還有相關廣告

一般都是在裝修前簽合同 付百分之六十的款，中期款是百分之二十五。尾款就是百分之五了

滿意請採納

❼ 我店經熟人介紹與一廣告公司簽訂了裝修合同，現按各方面要求均己完工並己驗收合格。廣告公司是倆人合夥開

去搗亂。讓他賣不出去，起訴。還有找你那熟人。